...bildirilme, değiştirilip ve iş başında bulunma zaman ve süreleriyle ilgili düzenleme yapılmıştır. Sözleşmenin ekleri başlıklı 9.2-10 maddesine göre yapım işleri genel şartnamesi sözleşmesinin ekidir.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ: 110 sayılı İlamın 2. ...tarihlerinin hatalı olarak belirlenmesi ve teslimdeki gecikme süreleri için sözleşmede öngörülen gecikme cezasının uygulanmaması... Ayrıca 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 27.

...tarihli ve 1910921 sayılı yazısı, 28/01/2022 tarihli ve 1942210 sayılı yazısı ile 17/02/2022 tarihli ve 1979284 sayılı... ...2021 tarihinde yapıldığı, sözleşmesinde belirtilen iş süresinin 420 gün olduğu, Yüklenicinin 17/11/2021 tarihli...

...sokaklarda tretuvar yapımı ve onarımı işi”nde; yasal süresi içinde sözleşme imzalamaya gelmeyen isteklinin geçici... Kanunun 10. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhaleye katılımda yeterlilik kuralları” başlıklı 10.

...belirtilen sayıda ve 3,00 mt genişliğinde sıyırgı kanalı ile 10 cm kalınlığında çelik ızgara yapımına karar verildiği... ...n Satış Pazarı Yapım İşi”nde, iş artışı/eksilişi, süre uzatımı işlemlerinde İdaresi ile yüklenici arasınd...

...sözleşmenin tek taraflı feshi sebebiyle davacının 1 yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan... ...ilişkin olarak Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 16/10/2020 tarihli yazısında, yükleniciler tarafından öne sürülen...

100 m3 A2 (İş kaleminin uygulamadaki miktarı) : 150-100 = 50 m3 İş kalemindeki toplam artış yüzdesi : (

...Yönetmeliği’ne göre 16/09/2021 tarihinde ihale edilerek, 11/10/2021 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “…Tanzim... ...yayımlanan rayiç ve birim fiyatların aksi belirtilmediği sürece tüm yıl boyunca geçerli olduğu, yeni birim fiyat...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı... 2021/1025 K.

...İhale Kurumu kararları doğrultusunda gerçekleştirildiğini, sürecin işleyişinde davalının bir kusurunun bulunmadığını... maddesine göre 09.02.2010 karihinde yapılan 2009/18727 nolu ..zi (..