YARGILAMA SÜRECİ: Dava konusu istem: .. ...bulunmadığı, bu nedenle sözleşmenin feshine karar verildiği, 45 günlük yasal süre içinde dava konusu işlemin tesis edildiği... 10.4.2019, E. sözleşmenin feshi , süre uzatımı , yasaklılık

...sözleşme imzalanabilmesi için, 42 nci maddede belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik... Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilir. Ancak, Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik...

çalışılmayan dönem , havanın fen noktası , süre uzatımı ...02/2022-15/04/2022 tarihleri arasında çalışılamayan 52 günlük sürenin işin süresi olan 550 güne eklenmesi gerektiği... Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden; 2021 % 10 2022 % 60 2023 % 30 ödenek tespit olunmuştur.

...Yapım İşi”nin yürütülmesi sırasında, durdurulan 40 günlük sürenin hangi tarihe eklenerek işin yeni bitim tarihinin... havanın fen noktasında çalışılmayan günleri , İş bitim tarihi , süre uzatımı ...40 gün sürenin işin sözleşmesine göre bitim tarihi olan 10/02/2019 tarihine eklenerek yeni bitim tarihinin belirleneceği...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: .. maddesinin 10. Teklif geçerlilik süresi , teminat gelir , teminat irat , yasaklılık ...davet edildiği, davacı şirketin aynı tarihli yazısı ile 60 günlük teklif süresinin dolduğu, bu nedenle sözleşme yapılmayacağının...

Davacı tarafından 19/10/2022 tarihinde noter aracılığıyla gönderilen ihtarnamede, taahhüdünden ... edildiği; söz konusu ihtarnamede Kanun'da öngörülen on günlük süreye yer verilmediği, yine anılan ihtarnamenin idarenin sözleşme yapılması ...

... istenildiği ve 10 günlük süre tanındığı, bu sırada 10 günlük süre dolmadan 4 no.lu ihale komisyonu kararına yönelik olarak ... teminen yeni bir ihale komisyonu kararı alınması gerektiğinden 10/11/2021 tarihinde davacılara gönderilen sözleşmeye davet yazısının ... kamu menfaatlerine de uygun olmadığı anlaşıldığından, süreye uygun geçici teminat mektubunun sunulmadığı gerekçesiyle tekliflerinin ...

10 cm , 5 cm , birim fiyat tarifi , dış cephe , taş yünü ...yüklenici, yapı denetim görevlisinin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya yıkıp yeniden...

...önerisi ve idarenin 10/09/2020 tarihli onayı ile 40 mg/m2 değerine çıkarıldığı, yüklenici tarafından hazırlanan 08/08/2020-31/08/2020 tarihleri arasında düzenlenen günlük ilerleme raporlarında kumlamanın devam ettiği, onay tarihine kadar tankın diğer imalatlarına devam edildiği, herhangi bir gecikme olmadığı ve süre uzatımı verilemeyeceği...

...Fen İşleri Daire Başkanlığı) 25/02/2022 tarihli ve E-391058 sayılı yazısında özetle; adı geçen idare tarafından... İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesinin 4 üncü ve 6 ncı fıkralarında; “( ...yüklenicinin de sözleşmede belirtilen yılı ödenek dilimlerini, günlük ve aylık iş kalemlerini gösterir ayrıntılı bir...