...2011 tarihinde verdiği dilekçe arası 26 günlük süre üzerinden hesaplanması gerektiğini, buna göre 23.105,55TL’nin geçici kabul eksiklikleri için kesilmesi gereken ceza olarak hesaplandığını, davacı yüklenicinin 1.185.00,00 TL hakediş alacağından 642.987,65 TL nama yapılan işler bedeli, 23.105,55 TL gecikme cezası mahsup edildiğinde...

3- Fiyat Farkı hesaplanması ile ilgili olarak; Yüklenicinin görüş ve talebi özetle; Covid-19 nedeniyle 100 günlük süre uzatımı verildiği, buna göre revize iş programının düzenlendiği, uzatılan sürede yapılan imalatlara fiyat farkının hesaplanması gerektiği yönündedir.

...şirket tarafından verilen 22/12/2021 tarih ve 3651 sayılı dilekçe ile tekrar 10 günlük süre uzatımı talebinde bulunulduğu, idarece bu talebin uygun bulunmadığı ve verilen süre uzatımı ile ihtarlı süreye rağmen davacı şirket uhdesinde kalan ihale konusu malzeme, süresinde teslim edilmediğinden sözleşme feshedilerek, davacı şirkete bildirildiği...

...olmasına rağmen çalışmaya başlanılmadığı, yapılan sözlü ve yazılı uyarılar sonrasında hiçbir ekip ve ekipmanın şantiyeye getirilmediği tespit edildiğinden 10 günlük ihtar süresi verildiği, sözleşmenin feshedilerek davacının yasaklanmasına ilişkin işlemin hukuka uygun olduğu, Mahkeme kararının onanması gerektiği belirtilerek istemin...

...Kurul kararı gereğince yapılan inceleme sonucunda alınan 10.05.2023 tarihli ve 2023/UH.II-739 sayılı karar ile “Anılan... ...durumunda bu sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren on günlük süre içerisinde itirazen şikâyet başvurusunun yapılması... başvuru süresi , itirazen şikayet , saat 18.00 , şikayet

başlıklı 17 nci maddesinin 7 nci fıkrasında; “İşte idarece onaylanan bir süre uzatımı olması, … ...öngörülen ve birbiri ile uyumlu olmayacağı aşikâr olan günlük, aylık ve dolayısı ile yıllık ödenek dilimlerinin... Yüklenicinin görüş ve talebi; 10/02/2022 tarihli anlaşmazlık tutanağında özetle; işin...

Buna göre gecikme cezası tahakkuk ettirilebilmesi için ihtar zorunluluğu getirilmiş olup, ihtarda verileceği öngörülen 10 günlük süre feshedilemeyen ancak cezanın uygulanmaya başlanacağı süredir.

1) 657 sayılı ilamın 10. İşin süresi, yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 80 (seksen) takvim günüdür. ...Müdürlüğü’nün internet sayfasından alındığı anlaşılan günlük ortalama sıcaklık değerlerine ilişkin belgeler ise... Bu itibarla dilekçi iddialarının reddedilerek 657 sayılı ilamın 10.

...çıkarılmayarak 1/5000 ölçekli haritaların başka yerlerden temini yoluna gidildiği, işin 400 günlük süre içinde bitirilememesi nedeniyle davacının ek süre taleplerinin uygun bulunduğu ve davacıya toplam 330 gün ek süre verildiği, süre sonunda davacının işin ancak %10'luk kısmını yerine getirdiğinin saptandığı, idare tarafından sözleşmenin...