... idarenin onayına sunduğu, 26.07.2016 tarihinde idarece projelerin onaylandığı, 26.07.2016-11.07.2016 tarihleri arasında geçen 15 günün süre olarak verildiği, istasyon projelerinin mimari ... bu nedenle proje onayı için geçen 15 günlük süre uzatımının YİGŞ’nin 29’uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereği verildiği, Üçüncü Süre Uzatımı Olan 176 Günün İncelenmesi ...

...Başkanlığı’nın 26/08/2020 tarihli ve E.48164 sayı, 25/12/2020 tarihli ve E.73004 sayı ile 11/01/2021 tarihli ve E.9388 sayılı yazıları ve eklerinde özetle; adı geçen İdare tarafından... ...tarihi olan 15 Ağustos 2019 da bitirilmesi, bitirilmeyen her gün için sözleşmenin 25/2 maddesindeki hükümlerin uygulanacağı ve ivedilikle iş programının revize edilerek idareye...

maddesi hükmü gereğince yükleniciye bildirim yapıldığı, arızanın 01/12/2020 tarihinde giderildiği, … Teminat Süresi” başlıklı 20 nci maddesinde; “20.1. ...tarihinde arıza oluştuğu, 286 iş günü sonrasında arızanın giderildiği, bu süre için 710.115,12 TL gecikme cezası hesaplandığı, gerek duyulan bakım ve onarım hizmetlerinin yapılmamasının...

... kullanılmasının mevzuata uygun olduğu, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13.14’üncü maddesinde belirtilen belgeleri sunmalarına gerek bulunmadığı, ayrıca 23.05.2023 tarihli EPDK ... hesaplamalar yapıldığında; yoğunluk 0,845 kabul edildiğinde 19,34500/1,18/0,845*0,9=17,46113 TL/kg ve yoğunluk 0,820 kabul edilirse de 19,34500/1,18/0,820*0,9=17,99349 TL/kg değerlerine ulaşılacağı ...

... imalatında kullanılan agrega malzemesinin üretilebilmesi için gerekli olan patlayıcı maddenin kullanım izni için İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile yürütülen yazışmanın ... verilmesinin kararlaştırıldığı ve bu sürenin sözleşmeye göre işin bitirilmesi gereken 27.11.2017 tarihine eklenmesi durumunda işin 20.02.2018 tarihine kadar bitirilmesi gerekmekte ise ...

maddesi uyarınca sözleşmenin feshedileceğinin bildirildiği, bunun üzerine davacı firmanın 07/12/2011 tarih ve ...

maddesiyle verilen … TL’nin tazminine ilişkin hükmün TASDİKİNE, karar verildi. ...bundan dolayı yüklenici herhangi bir hak talebinde bulunamaz.” Denilmekte olup, ihalesi 12.11.2014 tarihinde yapılan temyize konu işte keşifte yer almayan ve yapılması zaruri görülen...

I - KONU Kocaeli Valiliği’nin (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı) 10/11/2020 tarih ve E.20140 sayılı yazısında özetle; adı geçen idare tarafından 4734 Sayılı... 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Şartnameler” başlıklı 12 nci maddesinde; “… İşe ait sözleşmenin “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde; “6.1.

maddesinde; “Geçici kabul tutanağı yetkili makam tarafından onaylandıktan sonra geçerli olur ve geçici kabul yapılmış sayılır.” denilmektedir. ...hazırlanmış olduğu ve tutanakta işin bitirildiği ve geçici kabul itibar tarihinin 18.11.2008 olarak belirtildiği görülmüştür. maddesi ile, ..

maddesi uyarınca (1) yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin davalı idare işlemin iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi'nce; Belediye İşhanı Tadilatı İşi ile ilgili davacı şirketin yapmış olduğu çalışmaların yerinde kontrol edilerek 17/09/2012, 23/11/2012 ve 11/12...