…” hükmü, Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin “İş programı” başlıklı 17’nci maddesinde ise; “( Dairesinin 10.11.2022 tarih ve 10876 sayılı kararı) Birinci revize iş programı ile ödenek dilimlerinin...

İşin yer teslim tarihinin 15/11/2021 tarihinde yapıldığı, sözleşmesine göre süresinin 180 gün ve işin bitim tarihinin 07 ... fiyatının tespit edildiği, idare tarafından ise Yİ-ÜFE endeksleri ve YİGŞ’nin 22 nci maddesinin 5 inci fıkrasındaki hükümlerden hareketle Nisan 2022 fiyatını tespit edildiği, Transformatörün ...

(Kamu İhale Kurulunun 28.09.2022 tarih ve 2022/UH-II-1167 sayılı kararı) İhaleye ait İdari Şartname’de fiyat farkına ilişkin düzenlemenin... ...olması ve İdari Şartname’de açık bir şekilde belirtilmesi gerektiği, dolayısıyla bu madde üzerinden işin yürütülmesi esnasında fiyat farkı hesaplanmasının mümkün bulunmadığı...

...cezai müeyyidenin uygulanmadığı gerekçesiyle verilen … TL’nin tazminine ilişkin hükmün 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55 inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca BOZULMASINA, (Sayıştay Temyiz Kurulunun 11.05.2022 tarih ve 51821 tutanak nolu kararı) Akaryakıt alımında, gecikme cezasının sözleşme bedelinin tamamı üzerinden hesaplanmasının...

...Kamu İhale Kanunu'nun 3-g maddesi uyarınca istisna kapsamında açık ihale usulüyle yapılan 50.000 kg C-4 Patlayıcı Alım İşi ihalesini kazanan davacı şirketçe sözleşme teklifinin mücbir sebep kapsamında değerlendirilmesi istemiyle gerçekleştirilen başvurunun reddine ilişkin 10/07/2018 tarih ve 118859 sayılı işlemin iptali...

11.01.2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 1 inci maddesinde; sözleşmenin tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulduğu, 12 nci maddesinde ise genel kural olarak sözleşmelerin geçerliliğinin, kanunda aksi öngörülmedikçe, hiçbir şekle bağlı olmadığı belirtilmiştir.

maddesinin ikinci fıkrası uyarınca duruşma istemi yerinde görülmeyerek işin gereği görüşüldü... İdare Mahkemesi'nin 13.11.2014 tarih ve E:2014/442, K:2014/1636 sayılı kararının; ihaleye konu malda nakliye aşamasında...

...olarak 21.04.2014 tarihinde sözleşme imzalandığı, 15.07.2016 tarihinde geçici kabul, 11.08.2017 tarihinde de kesin kabul tutanağı düzenlendiği, 06.12.2016 tarihli tutanakla... maddeleri, 6098 sayılı TBK 470-486 maddeleri, 3.

İşe ait sözleşmenin “Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları” başlıklı 18 inci maddesinde ; 18.1. Yüklenicinin görüş ve talebi; İşe ait yer tesliminin 11/05/2020 tarihinde yapıldığı ancak yapı ruhsatının 18/06/2020 tarihinde alınması...

Anılan Tasarı’nın “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları” başlıklı 14’üncü maddesinde “14.1. (Kamu İhale Kurulunun 23.08.2023 tarih ve 2023/UH.I-1146 nolu kararı) İhale konusu işin ana girdileri haricinde olan yardımcı unsurlar için...