Yüklenicinin görüş ve talebi; Yüklenicinin 03/11/2021 tarihli ve 132193 sayı ile idare kaydına alınan dilekçesinden özetle; Menderes Öğrenci ... kaleminden olması, birim fiyatının ise Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin (YİGŞ) 22 nci maddesinde belirlenen usul ve esaslara göre taraflarınca idare ile birlikte belirlenmesi ve ...

80 sayılı İlamın 2’nci maddesi ile; Belediye tarafından “.. (Sayıştay Temyiz Kurulunun 16.11.2022 tarih ve 52469 sayılı kararı) Piyasa satış fiyatının üstünde kitap alımı yapılmasının  kamu zararına sebebiyet verdiği.

ifade eder”, İşe ait sözleşmenin “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde: “6.1. ...kat planı-1 1041-HAN-037 paftasında; Doğal gaz girişinin kazan dairesinin bulunduğu Z-119 mahallinden olduğu görülmekte ve mahal girişinde; (kesme vanası, deprem vanası, filtreli...

130 sayılı ilamın 1’inci maddesiyle ... Söz konusu işe ilişkin Sözleşmenin “Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları” başlıklı 18 inci maddesinde; “18.1. TL’ye verilen tazmin hükmünün 20.11.2019 tarih ve 46928 sayılı Temiz Kurulu Kararı ile tasdikine karar verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhale Komisyonu” kenar başlıklı 6 ncı maddesi: “İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı... (Sayıştay Temyiz Kurulunun 11.12.2019 tarih ve 47031 sayılı kararı) Komisyon üyesinin ihaleye katılmaması nedeniyle...

130 sayılı ilamın 1’inci maddesiyle ... Söz konusu işe ilişkin Sözleşmenin “Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları” başlıklı 18 inci maddesinde; “18.1. TL’ye verilen tazmin hükmünün 20.11.2019 tarih ve 46928 sayılı Temiz Kurulu Kararı ile tasdikine karar verilmiştir.

maddesi ile sözleşmenin 16.3. maddesinin 1. ...ancak davacı şirket tarafından teslim edilmediği, bunun üzerine 13.12.2012 tarihli ve 13114 sayılı yazıyla sözleşmenin 16.

İşe ait sözleşmenin 25.2 nci maddesiyle; yükleniciye, sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen... ...bitim tarihi 29.01.2013 iken; 17.04.2013 tarih ve 3705 sayılı süre uzatımı kararı (118 gün) ile iş bitim tarihi, 27.05.2013 olarak belirlenmiştir.

(Sayıştay 1.Dairesinin 10.11.2022 tarih ve 10875 sayılı kararı) İş eksiliş ve artışına ait hesaplamaların, yapım... Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin “Sözleşmede bulunmayan işlerin fiyatının tespiti” başlıklı 22’nci maddesinin ihale tarihi itibariyle yürürlükte olan hükmünde; “(