onama harcın temyiz edenden alınmasına, 04.05.2016 gününde oyçokluğu ile karar verildi.

...bulunan malzemelerin boşaltıldığı gün olan … Pazartesi günü fiilen yer teslimi yapıldığı, Buna göre yüklenici...

...zamanında bitirilebilmesi için yeterli sayıda en az 4 adet 140-180 HP motor gücünde paletli ekskavatör, servis yollarının...

Ancak bu gecikme otuz günü geçtiği takdirde idare, yüklenici hesabına eksiklerin...

...davacının istenilen belgeleri bu tarihten sonra 23/07/2013 günü idareye teslim ettiği belirtilmekteyse de, davacının...

...tutanağı hükümleri uyarınca 155 günlük sürenin her bir günü için sözleşme bedelinin (fiyat farkları dahil) ‰0,3...

...2020, işin bitiş tarihinin 18/06/2021 olduğu, iş süresinin180 iş günü olarak belirlendiği, davacının 08/10/2020 tarihinde...

...hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

...içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine 22.12.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.