Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 420 (DörtYüzYirmi) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır.

Nitekim, bu ihtarnamede verilen 62 günlük sürenin sona ereceği 08.08.2018 tarihinden bir gün önce, davalı idareye gönderdiği dilekçesinde işin geçici kabule hazır olduğunu bildirmiş olması da ihtarnameden haberdar olduğunu göstermektedir.

Revize iş programının, 30/12/2019 tarihinde idaresince onaylandığı, 2020/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’ne istinaden, havanın fen noktasından çalışılmayan günleri hariç verilen 90 günlük süre sonrası 2.

...alacağın 28.07.2008 tarihinden itibaren ticari faizi ile davalıdan tahsilini talep etmiş, davalı vekili; işin süresinin 365 gün, geçici kabul hizmetleri 120 gün olmak üzere toplam 485 gün olduğunu; sözleşmenin 17.

...17.996,99 TL, 01.01.2024 - 31.12.2024 tarihleri arası dönem için yemek ve yol bedeli dahil olmak üzere aylık 18.575,49 TL, dini, milli bayramlar ve yılbaşı tatili günlerinde yaptırılacak fiili çalışma için günlük 551,70 TL,  idarenin düzenlemelerine göre hafta tatilinde yaptırılacak çalışmalar için günlük  827,55 TL, fazla çalışma...

Bu çerçevede işin süre uzatımı dahil bitirilmesi gereken 30.04.2021 tarihi ile geçici kabul itibar tarihi olarak kabul edilmesi gereken fiili bitirme tarihi olan 28.05.2021 arasındaki 28 günlük süre için işe ait Sözleşme’nin 25’inci maddesinde belirtilen gecikme cezasının Yükleniciye uygulanması gerekmektedir.

maddesi ile yapılan değişiklik gereğince Harçlar Kanunu 42/2-d maddesi uyarınca alınması gereken 535,60 TL Yargıtay başvurma harcının mahsup edilerek, varsa fazla alınan temyiz harcının temyiz eden asıl ve birleşen dosya davacısına iadesine, 24.12.2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle tarafların temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine 10.01.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yüklenici nam ve hesabına yapılacak olan imalatlar, bu tarih itibariyle de tamamlanamamış; 44 günlük gecikmeyle 01.08.2013 tarihinde söz konusu imalatlar, bitirilmiştir.

...maddesi gereğince davacıdan harç alınmasına yer olmadığına, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine 22.12.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.