Sözleşmeye göre 37 araç ile Mart 2020-Nisan 2020 döneminde 30 günlük deneme işletmesi testi yapılması gerekmektedir. Buna istinaden, Yüklenici, İşletmeci Kuruluştan kiraladığı 6 araç ile 29.07.2019-04.08.2019 ile 05.08.2019-08.08.2019 tarihleri arasında toplam 11 gün süreyle deneme işletmesini gerçekleştirmiştir.

...60 takvim günü olduğunun hükme bağlandığı, 28.12.2009 tarihinde yapılan ihalede teklif geçerlilik süresinin son gününün 26.02.2010 olduğu, bu tarih geçtikten sonra davacı şirkete 12.04.2010 tarihinde tebliğ edilen 05.04.2010 tarihli sözleşmeye davet yazısı üzerine davacının sözleşme yapma yükümlülüğünün bulunmadığı, davacı...

Bu uygulamalarla ilgili olarak yapılan incelemede; 1-İlamda; tesislerin yapıldığı yıldan 2014 yılı sonuna güncellenerek bulunan maliyet tutarları üzerinden amortisman hesaplanmasının Kılavuza aykırı olduğu belirtilmiştir.

Kesin hesap çıkarılırken, yapılan işlerin uygulama yılı itibariyle saptanan bedeli, yasal ve akdi dayanağı bulunmadığından ayrıca geçici kabulün hükmen tespitine karar verildiği dava tarihine (2004 yılına) güncellenmemelidir.

...2022 tarihli anlaşmazlık tutanağında özetle; işin yürütülmesi sırasında düzenlenen geçici hakediş ödemelerinde yaşanan gecikmeler sebebi ile idaresince verilen 90 ve 120 gün süre uzatımına istinaden taraflarınca hazırlanan revize iş programlarının aylık ve yıllık ödeneklerinin idaresince uygun bulunmadığı yönündedir.

Bahsi geçen iş sürecinde, anahtar teslim götürü bedel olarak yapılan sözleşmeye göre 1150 gün olarak tespit edilen iş süresi, 101 gün daha uzatılmış, 15.08.2012 tarihinde işin geçici kabulü yapılmış ve sözleşmenin 21.

Bahsi geçen iş sürecinde, anahtar teslim götürü bedel olarak yapılan sözleşmeye göre 1150 gün olarak tespit edilen iş süresi, 101 gün daha uzatılmış, 15.08.2012 tarihinde işin geçici kabulü yapılmış ve sözleşmenin 21.

...yeterli olduğu gibi açıklamaların bulunduğu, bu kapsamda idarece aşırı düşük teklif sahibi istekliye gönderilen sorgulama yazısı içeriğinde “Rapor 07.02.2024 tarihindeki güncel fiyatlara göre hazırlanacaktır.

Taraflar arasında 10.06.2016 tarihli kesin hakediş tutanağı tanzim edilmiş, davacı bu hakedişi usulüne uygun ihtirazi kayıt koyarak imzalamış, davacının alacağından bu hakedişte 28.02.2016 ile 10.06.2016 tarihleri arası 103 gün için sözleşme bedelinin %0,03 oranında 118.532,26 TL gecikme cezası kesilmiştir.

Sayıştay Temyiz Kurulunca verilen 29.12.2015 tarih ve 41243 tutanak numaralı kararda; “Giderilecek olan eksiklerin durumu (kalan işlerin bedeli)x günlük gecikme cezası 1/2 (0,0003) x gecikilen gün sayısı” şeklinde yapılan ceza kesintisi uygulamasının doğru olduğu anlaşılmaktadır.