...konusu yasaklama kararının verilmesine yönelik talebin 19/03/2014 tarihinde İçişleri Bakanlığı'na gönderildiği, bu bildirim üzerine ilgili Bakanlıkça 45 gün içerisinde ve 09/04/2014 tarihinde davacının 6 (altı) ay süreyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin dava konusu işlemin tesis edildiği...

Tasfiye edilen işe, idarenin 10/04/2020 tarihli ve 243010 sayılı oluru ile 120 gün süre verildiği, Bilirkişi raporlarında ve tasfiye tutanağında ...

(Yüksek Fen Kurulunun 29.12.2021 tarih ve 2021/293 sayılı görüşü) Sadece süre uzatımında fiyat farkı verileceği öngörülen sözleşmede temel endeks ve güncel endeksin fiyat farkına ilişkin Esaslara aykırı olarak farklı tanımlar ile belirlenmesi mümkün değildir.

...karşılık gelen belge tutarının (352.767.064,00 x %49) 141.106.825,60 TL olduğu, belgenin güncellenmemiş halinin dahi özel ortak tarafından sunulması gereken asgari iş deneyim tutarının... diploma yıllık iş bitirme 2024 , iş deneyim belgesi , İş deneyimi bulunmayan , mimari , mühendis

Dairesinin 9.3.2023 tarih ve 10899 sayılı kararı) Resmi birim fiyatlar kullanılarak yeni birim fiyat yapılan hallerde sözleşme yılı resmi birim fiyatları kullanılması gerekirken sözleşme yılından bir önceki yıl resmi birim fiyatlarının  güncellenerek kullanılması mümkün değildir.

Dairesinin 4.2.2016 tarih ve 303 karar nolu kararı) Havanın fen noktasında çalışılmayacak döneminden farklı, diğer zamanlarda ortaya çıkan meteorolojik olaylar sebebiyle, sözleşme konusu işin yapılamaması durumunda, bu günler için süre uzatımı verilmesinin mümkün olduğu.

(Sayıştay Temyiz Kurulunun 08.01.2013 tarihli ve 36024 sayılı kararı) Hava muhalefeti nedeniyle (yağmur, kar, rüzgar) süre uzatımı verilebilmesi için yüklenicinin mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili...

(Kamu İhale Kurulunun 29.05.2024 tarih ve 2024/UH.I-722 nolu kararı) İşçi ücretlerinin her ayın belirli bir döneminde ödeme yapılacağına yönelik düzenleme yapılması, hakediş ödenmese de bu günlerde ödeme yapılacağının aksi durumda ceza kesintisi yapılacağının ihale dokümanında ifade edilmesi mevzuata aykırı değildir.

Davacı yüklenici 05.11.2013 gün 2013/2 ihale kayıt numaralı sözleşme ile Trakya Kalkınma Ajansı Edirne YDO Hizmet Binası...İge Evi Restorasyonu İşi yapımını üstlenmiştir.

2-Davacı, ihale üzerine imzalanan 22.4.2011 tarihli sözleşmede öngörülen edimin yerine getirilmemesi nedeniyle, malzemelerin teslim edilmesi gereken tarih ile sözleşmenin fesih tarihi arasındaki 28 günlük dönem için gecikme tazminatının ödetilmesini talep etmiştir.