... Sözleşmede bulunmayan işlerin fiyatının tespiti” başlıklı 22 nci maddesinde; “1) 12 üncü maddenin 4 üncü fıkrasında belirtilen proje ... tespit edilen yeni birim fiyatlar üzerinden yükleniciye ödenir.

... edildiğini, bu nedenle davalı yükleniciye sözleşmenin 10.2.1 maddesi uyarınca 1.368.322,55 TL gecikme cezası kesildiğini, ayrıca davalı yüklenicinin geçici ... idareye borçlu olduğunu belirterek bu bedelin tahsilini talep etmiştir.

Oysa iş artışına ilişkin imalatlara ait yeni birim fiyatların, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22’nci maddesinde belirtilen sıraya uyularak, imalatın gerçekleştirildiği tarihte geçerli olan ve yürürlükte bulunan analizler kullanılarak belirlenmesi gerekmektedir.

maddesi ile 4735 sayılı Yasaya eklenen geçici 4. 13.9.2023, E. 2022/2223, K. TEMYİZ A. maddesi ile 7435 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun geçici 4. Gerekçe 1. maddesi ile 4735 sayılı Yasaya eklenen geçici 4.

İşe ilişkin Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Sözleşmede bulunmayan işlerin fiyatının tespiti” başlıklı 22’nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrasında; “(

Yapımı” işinde, yeni birim fiyat oluşturulmasında Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22’nci maddesinde ifade edilen “kaynakların verimli kullanılmasının gözetilmesi” ilkesine aykırı olarak birim fiyatın oluşturulması sonucu kamu zararına neden olunduğu gerekçesi ile … TL’ye tazmin hükmü verilmiştir.

...mütelsilen 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 53’üncü maddesi gereğince hüküm tarihinden itibaren işleyecek faizleri ile ödettirilmesine, (Sayıştay 7.Dairesinin 13.06.2022 tarih ve 526 sayılı kararı) Belediye meclis üyeleri arasından seçilen başkan yardımcısına yapılan sosyal denge tazminatı ödemeleri kamu zararı oluşturmaktadır.

İhale tarihinde geçerli olan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği (ve sözleşme) eki Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Sözleşmede bulunmayan işlerin fiyatının tespiti” başlıklı 22’nci maddesinde aynen; “(

... Sözleşmesinde bulunmayan işlerin fiyatının tespiti” başlıklı 22 nci maddesindeki usul ve esaslara göre, ihaleye esas proje üzerinden ... ödenmesi ve hesaplanması şartları” başlıklı 14 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında, “Sözleşmenin yürütülmesi sırasında yükleniciye fiyat farkı verilecektir.

...imzalanmasını müteakip 30 takvim günü içerisinde yani en son 22.06.2018 tarihi itibariyle teslim edilmiş olması gerektiği... inci maddesinin (…) Yüklenici erken teslimat yapabilecektir. ...şekil ve şartları ile teslim programı” başlıklı …’uncu maddesinin, … Çevre, Temizlik Ağaç, Peyzaj ve Enerji Tic.