maddesinde mücbir sebep olarak kabul edilecek ... öngördüğü süre içerisinde 27.10.2010 tarihinde yasaklama işleminin tesis edildiği ... getirmediği hususu sabit olduğundan, 4735 sayılı Kanun'un 26.

...göre 15/10/2021tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...Şartnamesi (YİGŞ)’nin 21 inci ve 22 nci maddeleri hükümlerine göre belirlenmesi... ...Kurulunun 08.06.2022 tarih ve 2022/151 sayılı görüşü) Yüklenicinin, fiyat...

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun; “Mücbir sebepler” başlıklı 10’uncu maddesinde; “Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir: a) Doğal afetler.

...boşaltılamaması nedeniyle iş akışının yavaşladığı ve firma hakkında alacaklı haciz ihbarnamelerinin bulunduğu belrtilerek Kamu İhale Kurumu'ndan 4735 sayılı Kanun'un 10/e maddesi kapsamında söz konusu işin tasfiye edilip edilemeyeceği konusunda görüş istenildiği dikkate alındığında iş akışının yavaşlamasında idareden...

… (4) 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep hallerinin gerçekleşmesi veya sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı...

...13/10/2021 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...nin, “Genel Şartlar” başlıklı 5 inci maddesinde; “İnşaatın yapılacağı... ...yapılamayacağına, 05/01/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu... ...kırım, yıkım çalışmasının yaklaşık 10 gün sürdüğü, ihale öncesi anlaşılması...

...öngörülmeyen işlerde, 4735 sayılı kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebepler ya da idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen iş programına uygun olarak yapılan iş kalemleri ya da iş grupları için, bu madde hükmüne işin...

...Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar”ın “İş programı ve ödenek dilimi” başlıklı 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasında; “4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep hallerinin gerçekleşmesi veya sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı...

...öngörülmeyen işlerde, 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebepler ya da idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen iş programına uygun olarak yapılan iş kalemleri ya da iş grupları için, bu madde hükmüne işin...

...taahhüdünü yerine getirmediğinden bahisle 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri... ...görülmekte ise de, 4735 sayılı Kanun'un 10. maddesinin 3. ...yasaklanmasına ilişkin 12/12/2018 tarih ve 30623 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan... ...birlikte, davacı tarafından, 4735 sayılı Kanun'da belirlenen 45 günlük sürede...