...Belediye tarafından işin yapıldığı ilçeyi de kapsam içine alan turizm mevsimindeki inşaat yasağının, işin sözleşmesinin atıf da bulunduğu 4735 sayılı Kanun'un 10 ve Genel Şartnamenin 29.Maddesinde sayılan gerektiğinde kurum tarafından mücbir sebep olarak belirlenecek benzeri diğer hallerden olduğunu, bu durumun yükleniciden...

maddesi gereğince BOZULMASINA, Aynı Kanun’un 440. Hukuk Dairesinin 20.10.2014 tarihli, 2014/10068 E., 2014/32236 K. sayılı kararı ile; “… ...imzalandığı, bu sözleşmelerin 34.2.maddesindeki “Yüklenicinin sözleşmeye... ...durumun 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri...

) 4735 Sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (

“İş programı ve ödenek dilimi” başlıklı 7 nci maddesinin 4 üncü fıkrasında; “4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep hallerinin gerçekleşmesi veya sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı...

4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), ( 4735 sayılı Kanunun “Mücbir sebepler” başlıklı 10 uncu maddesinde: “Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir: a) Doğal afetler.

...göre 03/08/2018 tarihinde ihale edilerek 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...tutarı olan 17.360 TL’nin 2021/520 esas sayılı icra dosyasına istinaden Söke... ...4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun EK 1 ve EK 2 nci maddelerine... ...ilkokul için talep edilen 118 KW kurulu 100 KW talep gücü için, enerji aşağıdaki... ...sıra elektrik tesisatı işlerinde 26 maddelik eksiklik tespit edildiği, eksiklik...

...alımı ihalelerinde, asgari ücret artışı sebebiyle, ortaya çıkan maliyet artışının 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 10'uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi çerçevesinde mücbir sebep olarak kabul edilemeyeceğine ancak 6098 sayılı BK çerçevesinde çözüme kavuşturulabileceği belirtildiğini, ilgili kararın, kararda...

İlgili Hukuk 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun (6100 sayılı Kanun) 369 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 370 maddesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin 42/a maddesi, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 193.

(4) 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep hallerinin gerçekleşmesi veya sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre...

...edilmesi gerektiği, Anlaşılmakta olup, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...Kurulunun 30.03.2022 tarih ve 2022/DK.D-101 nolu düzenleyici kurul kararı) Sözleşme...