6098 Sayılı TBK'nın aşırı ifa güçlüğü başlıklı 138. 6098 sayılı TBK , ifa güçlüğü , Sözleşmenin uyarlanması , Türk Borçlar Kanunu Sözleşme tarihinde yürürlükte bulunan 818 Sayılı BK'nın 365, dava tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olan 6098 Sayılı TBK'nın 480.

Dava, 6098 sayılı TBK’nın 138.

6098 sayılı TBK , basiretli tacir , öngörülmesi beklenmeyen , öngörülmeyen durum , Sözleşmenin uyarlanması , Türk Borçlar Kanunu

maddeleri, 6098 sayılı TBK 470-486 maddeleri, 3.

6098 sayılı TBK'nın 480. Sözleşme kapsamı dışında kalan fazla işlerin yapılması halinde ise bedelinin 6098 sayılı TBK 526.

İlgili Hukuk 6098 sayılı TBK’nın 470 vd maddeleri, 6100 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 26., 31. Bu husus 6098 sayılı TBK'nın 125/son maddesindeki düzenlemeden kaynaklanmıştır.

2-Dosya kapsamı ve mahkemenin kabulüne göre, davalı yüklenicinin uyarıya rağmen işi süresinde tamamlayıp teslim etmemiş olması sebebiyle, davacı iş sahibinin haklı fesih sebebiyle 6098 sayılı TBK’nın 125/III.

...konusunda açıkça bir uyarıyı yapması gerekirken gönderilen yazı bu uyarıyı içermediğinden, yazının gönderildiği tarihte yürürlükte bulunan 818 sayılı BK 357/son ve 6098 sayılı TBK'nın 472/son maddesi gereğince usulüne uygun bir biçimde genel ihbar mükellefiyetinin yerine getirildiğinin kabulü mümkün değildir.