27.06.2013 tarih ve 5217 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Yapım İşlerine İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslara göre verilecek fiyat fakı uygulamasında; …,

bölgesinde) havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler 01.01-15.03 tarihleri arasındaki 73 gündür.” hükmü yer aldığından, Yükleniciye, Sözleşmenin 9.4.maddesi dışında ve fakat Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri çerçevesinde 30 günlük süre verilmesinde, hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

04/03/2009 tarih ve 27159 Mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin Amaç ve kapsam başlıklı 1. maddesinde, (1) Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kanunun 53'üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.; &

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 26/04/2021 tarih ve 102601 sayılı yazısında özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 13/01/2021 tarihinde ihale edilerek 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 01/03/2021 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “..

1- Uygulama İşleri Genel Şartnamesi, 2- İdari Şartname, 3-  Sözleşme Tasarısı, 4- Birim Fiyat Tarifleri ve Cetveli, 5- Mahal Listesi, 6- Özel Teknik Şartname, 7- Genel Teknik Şartname, 8- Ön / Kesin Projeler, 9- Açıklamalar (varsa).”

{66 sayılı (Asıl) İlamın 7’nci maddesiyle aynı konuda verilen tazmin hükmüne karşı sorumlulardan Gerçekleştirme Görevlisi … tarafından yapılan temyiz başvurusu üzerine Sayıştay Temyiz Kurulunun 06.03.2019 tarih ve 45825 sayılı Kararı ile; “…

...tarihinden itibaren ticari faizi ile davalıdan tahsilini talep etmiş, davalı vekili; işin süresinin 365 gün, geçici kabul hizmetleri 120 gün olmak üzere toplam 485 gün olduğunu; sözleşmenin 17.

Davacı vekili, 06/09/2017 tarihli ıslah dilekçesinde gecikme cezasına ilişkin alacağı ıslah ederek 1.597.594,92 TL'ye yükseltmiştir.

Hukuk Dairesi, 28.03.2006 gün, 2006/2427 esas, 2006/1803 karar sayılı kararı, 15.

İLGİLİ MEVZUAT: 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun Yasak fiil ve davranışlar başlıklı 25. K:… sayılı kararının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49.