... Belgelere İlişkin Açıklamalar” kısmının altında İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesi gereğince beyan edilen “Teklif Edilen Araç Marka-Model Kasko Değerini gösteren belgesi ... JET 120 DCT E6D ARAÇ MODEL:2020 ARAÇ KASKO BEDELİ: 735708,00 TL KASKO BEDELİNİN %2Sİ: 14714,16 TL.

maddesi puan birimi üzerinden sözleşmeye bağlanan teşhis ve tedaviye yönelik hizmet alımlarında 5. İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (R): Diğer Hizmetler/0,71* İhale tarihindeki SUT puanı dikkate alınacaktır.

... imalat bedellerinin ödenmesi ve süre uzatımı verilmesi, Yüklenicinin görüş ve talebi; D-717 tankı için düzenlenen “Enspektör Raporu” nda, yüzdürme testi sonucu yüzer tavan üzerinde ... hatalı imalat bulunmadığı, idaresince Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)  nin 12.4 maddesi kapsamında yapılacak proje değişikliğine uygun olarak ilave yüzer tavan ayakları ve ...

maddesinin ikinci fıkrasında haklarında ceza kovuşturması yapılarak kamu davası açılmasına karar verilenler ibaresinde yer verilen kovuşturma kavramının 5271 Sayılı Kanun'un Tanımlar başlıklı 2.

... etüt işçiliği hizmet alımında uygulanacak birim fiyat hizmet sözleşmesinin 11.4.2 maddesinde; Yüklenicinin bu iş nedeniyle idareye ve SGK'ya olan borçları ile ücret ... kapsamında; 15.142,98-TL vergi aslı, 9.575,43-TL gecikme zammı olmak üzere toplam 24.718,41-TL vergi borcunun ve prim, işsizlik ve damga vergisi borç türünden kaynaklanan 109 ...

...süresinin 500 gün olup 22/12/2011 tarihi itibarıyla 429 gün (%85,8) geçtiği ve geriye yalnız 71 gün (%14,2) kalmış olmasına rağmen işin sadece %29,30'unun gerçekleştirildiğinin... maddeleri ile istisna edilenler dâhil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verileceği anlaşılmaktadır.

İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.” kuralına yer verilmiştir. maddesinde, “… 2021/3071, K.

...bulunmaması nedenleriyle; davacının davalı idarenin sözleşme kapsamındaki ödemelerini toplamda 16 gün geç ödemesinden ötürü 28.710,05 TL'nin taraflar arasında bağıtlanan sözleşmenin 16.1.1'nci maddesi kapsamında cezai tutarı olarak kendisine ödenmesi gerektiği yönündeki talebinin haklı ve geçerli bir talep olmadığı yönünde...

... bitirilmeyen işin müstakil kullanıma elverişli kısımları için yine sözleşmenin 25 inci maddesi 2 nci fıkrasında belirtilen oranlarda gecikme cezası kesileceğinin hükme bağlandığı, Bu ... revize iş programlarında belirtilen revize iş bitim tarihlerine göre de yüklenicinin D-717 ile D-601 ve D-602 tanklarını tamamlayamadığı, En son 25/02/2021 tarihinde idaresine sunulan ...

İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (R): Diğer Hizmetler/0,71İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (R): Diğer Hizmetler/0,71” düzenlemesi yer almaktadır. Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “…