.iş kalemlerinin her birinin ayrı ayrı denildiği unutulmamalıdır. ...ve ihale kapsamında bitirilip koruma altına alınması gerekliliğinin kanaatine... ...farkının ödenip ödenemeyeceği hususunda yüklenici ile idaresi arasında anlaşmazlık...

...olanların doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları... Gönderilen ihale işlem dosyasında ve yapılan incelemede... ...yapıldığında; anılan kişinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından verilmiş...

...çalıştırılmayan günler, döşeme altındaki sökülecek imalatlar ve proje... ...sıkça rastladığımız ve idareniz ile yüklenici arasında oluşan bu tarz anlaşmazlıklara... toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

...kaynaklanan menfi tespit talebine ilişkin olup ilk derece mahkemesince... maddesine göre “yükleniciye en fazla 60 günlük (cezalı... ...maddesine göre, gecikme cezasının altmış gün ile sınırlı olarak uygulanabileceği...

...bedeline dâhil olup olmadığı hususunda yüklenici ile idare arasında oluşan... ...şartname ve imalat tanımları adı altında düzenlenen belgede tarif ve... (rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir.

...sunmasının zorunlu olduğu, hüküm altına alınmıştır. maddesi ile “Pazar Yeri Yapım İşi” ne ilişkin olarak Yüklenici ... Ancak, söz konusu işte böyle bir tespit bulunmamaktadır.

...yasaklamaya ilişkin kararın iptali istenilmiştir. ...olanların, doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya...

işbirliği protokolü çerçevesinde yapımı planlanan ... ...gerektiğini, sürecin durdurulması adı altında askıya alınması ve netice... Davacı yüklenici, davalı ise iş sahibidir.

...bedeline dahil olup olmadığı hususunda yüklenici ile idare arasında oluştuğu... ...ve geri dolgu yapılması, Ayrıca, “Altyapılar” mahal listesinin “Yağmursuyu... TL ) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.” 6.2.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ … ...Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 25 inci maddede sayılan... ...yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, sözleşmede belirlenen...