hakedişin geç ödenmesi , revize iş programı , süre uzatımı ...gün içinde tahakkuka bağlanarak 60 (altmış) gün içinde ödenir.”, ... ...hesaplanması ile ilgili olarak idaresi ve yüklenici arasında oluşan anlaşmazlığın... ...süre uzatımı verilmesi ve fiyat farkı güncellemesi yapılarak ödenek aktarımının...

...nde; yeni birim fiyatların tespitine ilişkin olarak, Pn katsayısının hesabında... ...kaleminin sözleşme bazında bedeli yükleniciye ödenir. ...başlıklı 6’ncı maddesinin 8 numaralı alt bendinde; “Sözleşmede birim fiyatı... ...kaybedebileceği dolayısı ile de yıl içinde güncellemenin yapılmasının uygun olduğu...

Bahsi geçen işe ilişkin sözleşmenin 19. Yüklenici bu sürelerde faaliyette bulunamadığı...

...verilen özel aykırılık halinin “Yüklenicinin işe süresinde başlamadığının... ...olacak aykırılık hallerinin, bunlara ilişkin ceza oranlarının ve tekrarlanabilecek... ...şekilde yerine getirme yükümlülüğü altına girdiği, yüklenicinin işe süresinde...

...verilmesi ile ilgili olarak idare ile yüklenici arasında anlaşmazlık oluştuğu... ...tutulmuş olup, anlaşmazlık konularına ilişkin tarafların görüş ve değerlendirmeleri... ...uzatımı verilmesi, 2- Çelik işlerinin alt yüklenici tarafından imal edildiği...

-TL tutarındaki banka teminat mektubunun yükleniciye iadesine, .. -TL’ye tazmin hükmü verilmiştir. ...yaptırılması veya onaya tabi işlerde izinsiz alt yüklenici çalıştırılması, sözleşmenin... İşe ilişkin ...

...edeceği belirtilmiş, aynı maddenin altıncı ve yedinci fıkralarında;... ...programı öncesinde gerçekleştirilen ve yüklenici tarafından kabul edilen hakediş... numaralı Kararı ile “Revize İş Programı” kabul edilmiştir.

...yüklenici tarafından tedarik edileceği, yüklenicinin toplam 330 günlük süre... Savunmanın Özeti :Savunma verilmemiştir.

maddesi uyarınca oranı binde 3 olarak belirlenmiştir. tarafından, davalı yükleniciden gecikmeye bağlı cezai...