...hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemesi sebebiyle sözleşmesinin feshedilerek hakkında yasaklama işlemlerinin... ...tarafından yapılacak ihalelere de iştirak ettirilmeyecekleri hüküm altına alınmıştır. ...Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi üzerine bırakılmış olup yüklenici ile 07.07.2022 tarihinde sözleşme imzalanmıştır...

Yüklenicinin görüş ve talebi; İdaresince yapı ruhsatının... ...süre arasındaki zaman diliminin anlaşılması gerektiği, zira sözleşmesine göre çalışılamayacak sürede işin idareden... ...dikkate alınarak verilecek sürenin belirleneceğinin hüküm altına alındığı, dolayısıyla idaresince havanın fen noktasından...

...işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşmenin bedelinin tespitinde... ..Sözleşmesi’nin 8.2.1.1. ...feshi nedeniyle müspet zarar kapsamında hesaplanıp hüküm altına alınacak kâr kaybına KDV ilave edilmesi mümkün değildir...

...dışı görevlendirmelerdeki gecikmeler ile davacı şirketin yük altında eğilme sıcaklık deneyine itiraz üzerine hakem laboratuvar... maddesinin (b) bendinde ise, Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 25. ...quot; ihalesinin davacı şirket üzerinde kaldığı ve ihale sözleşmesinin 02.02.2007 tarihinde imzalandığı, sözleşmenin...

...sözleşmesi imzalandığı, bu sözleşmelerin 34.2.maddesindeki “Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim... Kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum...

...gecikme nedeniyle uygulanacak gecikme cezası konusunda idaresi ile yüklenici arasında uyuşmazlık oluştuğu anlaşılmakta olup... ...E.48164 sayılı yazısı ve eklerinin incelemesi sonucunda; Sözleşmesine göre işin bitim tarihinin 15/08/2019 olduğu... ...tarihli ve 755-04 sayılı İdaresi yazısında; “Taahhüdünüz altında yapımı devam eden “E.Ü.

...işin/alımın tanımı” başlıklı 5 inci maddesinin 5.1.1.1 alt maddesinde ise sözleşme kapsamında alımı yapılacak akaryakıtın... ...hükümlerinde de anlaşıldığı üzere idari şartname ve sözleşmesinde fiyat farkı verileceği belirtilen mal alım... İhale Kayıt Numarası ile ihale edilen, yüklenicisi ………

...bitim tarihi Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağında kayıt altına alınan geçici kabul itibar tarihidir. İşin sözleşmesinde iş bitim tarihi, süre uzatımları ile tespit edilmiş olan 17.06.2006 tarihidir. ...Tesviye Sanat Yapıları ve Üst yapı Yapım İşi”nde ait yüklenicinin sözleşmede öngörülen süreler içerisinde işi...

...Tekirdağ Merkez Nusratlı Göleti ve Sulaması İnşaat işinin sözleşmesinin taraflarca 10.10.2013 tarihinde imzalandığını... ...öngörüldüğü, davalının sözleşmeyi mücbir sebep nedeni altında haksız olarak feshettiği anlaşılmış, bilirkişi... ...de, bu durum mücbir sebep olarak değerlendirilemeyeceğinden yüklenicinin sözleşmenin feshi nedeniyle uğradığı zararın...

... iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı; Mevzuatta yüklenicinin taahhüdünü süresi içerisinde yerine getirmemesi halinde ... kişiye de yasaklama kararı verileceği açıkça düzenleme altına alındığı; Davacı şirket ile sözleşmenin 12/10/2021 ... sözleşme gereklerini yerine getirmediği ve buna uygun olarak sözleşmesinin feshedildiği, fesih sonrasında da usule uygun olarak ...