… (6) Yüklenici idarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır. ...650 takvim günü ve işin bitim tarihinin 15/05/2023 olduğu, Sözleşmesine göre 2020 yılı ödeneğinin % 10, 2021 yılı... …ve başlangıçta daha sonraki yıllar için programlanmış olan ödenek dilimleri sonraki yıllarda azaltılamaz.

...gidilmesi sonrasında yeni fiyatların belirlenmesinde idare ile yüklenici arasında oluşan anlaşmazlığın taraflarca düzenlenen... ...tarihinde imzalanan anahtar teslim götürü bedel yapım işi sözleşmesi doğrultusunda yürütülen yapım işinin yürütülmesi... “Sözleşmede bulunmayan işlere ait birim fiyat tespiti” başlığı altında düzenlenen 28 inci maddesinde; “28.1.

...onbinde altısı) oranında gecikme cezası uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. ...hazır hale getirilmemesi durumunda, gecikilen her gün için sözleşmesinde öngörülen günlük gecikme cezası uygulanacağı... Belediyesi ile Yüklenici ….

...gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,06 (onbinde altı) oranında gecikme cezası uygulanır.” denilmektedir... İdare … tarih ve … sayılı süre uzatım kararıyla yüklenici firmaya … gün ek süre vermiştir. ...başlıklı 9 uncu maddesinde;“Yüklenicinin, taahhüdündeki işi sözleşmesinde veya idarece verilen en son süre uzatım kararında...

maddesinde aynen; “Yüklenicinin, taahhüdündeki işi sözleşmesinde veya idare... ...de kabul heyetinin belirleyerek tutanağa yazacağı, hüküm altına alınmıştır. Yapım İşi” zamanında bitirilmediği halde, sözleşmesinde öngörülen gecikme cezasının uygulanmaması nedeniyle...

şeklinde belirterek 15 Mart 2017 tarihinden geçerli olmak üzere 60 (altmış) gün süre uzatımı vermiştir. ...Mahalleleri Sanat Yapıları ve Beton Yol Kaplama” işinde; işin sözleşmesinde belirlenen süresinde bitirilmemesine rağmen... Yüklenicinin talebinin mevzuat çerçevesinde sonuçlandırılması hususundaki yetki ve sorumluluk idarededir.

...imzalayarak geçici kabul tarihinden başlamak üzere en çok altı ay içinde idareye teslim etmek zorundadır. Yüklenici kesin metraj ve hesapları inceleyip itirazsız imzalarsa hesapların idarece incelenmesine başlanır. ...2021 tarihli dilekçesinde özetle; işin yapımı sürecinde sözleşmesinde bulunmayan bazı iş kalemlerine ait yeni birim...

maddesi hükmünde tanımlandığı üzere, bir eser sözleşmesidir. Bu sözleşmeyi davacı yüklenici, davalı ise iş sahibi sıfatlarıyla imzalamışlardır. ...kaydıyla davacı şirkete yapılan ödemeden gecikme cezası adı altında hukuka aykırı olarak kesilen bedelden 10.000,00 TL...

...değerlendirmesi ise; İhaleye esas proje kesit detaylarında, radye temel altına, bodrum perdelerine ve teraslarda su yalıtımı olarak... Bu sürenin aşılması halinde yüklenicinin itiraz hakkı kalmaz. ...hukuken mümkün olmadığı, dolayısıyla yaklaşık maliyetin sözleşmesi ve ekleri gibi yükleniciyi bağlayıcı bir yönünün...

Genişletilmiş bakım teminatı olan Munich Re 004 Klozu, iki hususu teminat altına almaktadır Birincisi, yapı sözleşmesinin bakım devresini düzenleyen hükümleri uyarınca, bir veya birden çok yüklenicinin, bakım faaliyetleri sırasında, sigorta konusuna verdikleri kayıp ve zararlar teminat kapsamına alınmıştır.