...onaylanmak üzere idareye teslim edeceği belirtilmiş, aynı maddenin altıncı ve yedinci fıkralarında; “( 6) Yüklenici idarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır.

Döşemealtı Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından... ...yönünden incelenmesinden; Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin “Yüklenicinin genel sorumlulukları” başlıklı 6.

Bundan dolayı bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir. ...yüzey elde etmek amacı ile yapılması istenilen saten alçı altına alçı sıva imalatının iş artışı kapsamında yapılması...

Sözleşmesi feshedilen veya sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilir. Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir.

Yüklenicinin konuya ilişkin görüş ve talebi; Yüklenici, hafriyat istiap bedelinin analizlerde kamyon başına... ...fiyatın fiyatının değişmeyeceği, böyle bir uygulamanın işin sözleşmesi ve ekleri hükümlerine uygun olmadığı, teklif...

...55 inci maddesi uyarınca ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz... Bundan dolayı bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir.

c) Yüklenicinin yaptığı işler …., ...yönelik çalışmanın, iş ve işlemler sebebi ile taahhütleri altında olan ikmal ihalesine konu imalatlara fiilen ancak 13...

2- Bisiklet yolunda çift kat akrilik boya altı astar ve resurfacer katmanı yapılması ile ilgili olarak:  “ ...Örtü üstü membran yapılması imalatı ile ilgili olarak: Yüklenicinin konuya ilişkin görüş ve talebi; İdare yazısı...

...kapsamında bulunan aktif cihazların (Swich) temini hususunda yüklenici ile idaresi arasında anlaşmazlık oluştuğu anlaşılmakta... Gbit modüller dahil) başlığı altında 44 maddelik özellik sıralandığı, “(

Gecikme cezası yükleniciye ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın ödemelerden kesilir. ...ile ilgili olarak Mal Alımları Tip İdari Şartnamesi ve Tip Sözleşmesine aykırı hususların düzenlenmesi sebebiyle eksik...