Davacı-birleşen dava davalısı yüklenici, davalı- birleşen dava davacısı ise iş sahibidir. ...göre bu taleplerin birleşen davada değerlendirilip, hüküm altına alınması gerekirken mahkemece bu alacak kalemlerinin... - K A R A R - Asıl ve birleşen davalar eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak istemine ilişkin olup, mahkemece...

...süre uzatımlarına fiyat farkı hesaplanması hususlarında yüklenici ile idare arasında oluşan anlaşmazlığın karara... ...ve 16/11/2021 tarihli yazılarından özetle; Bahse konu işin sözleşmesinin “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları... ...farkı kararnamesine göre fiyat farkı verileceğinin hüküm altına alındığı, hakedişlerinin ve fiyat farklarının proje...

oranında yüklenici karı ve genel giderin eklenmemesi gerektiği iddia edilmektedir. ...liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı...

Bu tutanak komisyon üyeleri ve yüklenici tarafından imzalanır.” “ ..., kesin hesapları da yapı denetim görevlisinin denetimi altında işe paralel olarak yürütmek zorundadır. ...ihale dokümanında öngörülen ilerleme yüzdeleri üzerinden sözleşmesinde ve eklerinde yazılı esaslara göre ödenmesi...

KARAR : Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan bakiye alacağın tahsili için... gecikme cezası , idare , kusur , yüklenici

...yaparak sözleşmenin feshini veya devrini talep edebileceği belirtilerek, sözleşmesi feshedilen veya sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatının iade edileceği hususu hüküm altına alınmakla birlikte, bu teminatların kapsamı, iadesi ile devir hallerinde devralan yükleniciden tahsil edilecek teminatlara ilişkin hususlara dair herhangi bir...

...yenilenmediği bu nedenle davacının eksik ve kusurlu işleri başka bir yükleniciye yaptırması nedeniyle uğramış olduğu 256.060... ...geçecek her gün için, giderilecek eksikliklerin durumuna göre sözleşmesinde günlük gecikme cezası olarak yazılan miktarın... ...fırtınada hasar gördüğünü, hasarın 19.04.2012 tarihinde tutanak altına alındığını, davalıdan eksik ve kusurların giderilerek...

...incelenmesinden; İşyeri tesliminin 09/05/2018 tarihinde yapıldığı, sözleşmesine göre işin bitim tarihinin 09/11/2019, süre uzatımları... ...sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesinin dördüncü ve altıncı fıkrasında; “( Yüklenicinin görüş ve talebinin; …

Taşkın Koruma İnşaatı” işinin sözleşmesinin 21/04/2014 tarihinde imzalandığı, inşaat sahasının... Mevcut ulaşım yolunun bakım ve onarım masrafları işin sonuna kadar yükleniciye ait olacaktır. ...geldiği, ham yol haline getirilmiş bulunan bu yola herhangi bir alt temel, temel ve stabilize malzemesi serilmeden işin idarece...

- K A R A R - Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmakta olup sözleşmenin haksız... 2-Davacı yüklenici ile davalı ... ...hiçbir emniyet tedbiri almadan terk ettiğini, bu durumun tutanak altına alındığını, yapım güzergahındaki ( 37 + 000 - 48... Sözleşme gereğince davacı yüklenici işe başlamış edimini kısmen ifa etmiştir.