... alındığında; İşe ait sözleşmenin imza aşamasında ilk yılda proje bedelinin %10 unun altına düşülmemek üzere sözleşme tasarısında yılı ödeneklerinin idaresince değiştirilmesinin mümkün ... 04/10/2021 tarihinde yer tesliminin yapılması sonrasında yıllık ödenek dilimlerine göre yüklenici tarafından hazırlanan iş programının idaresince onaylandığı, Anlaşılmaktadır ...

yedi milyon beş yüz on bir bin altı yüz on altı Türk lirası) tutarındaki 2(iki) adet kesin teminat mektubunun gelir kaydedilmesi, sözleşmenin feshine ... feshedilmesi ve ihalelere katılmaktan yasaklama başlıklı 26’ncı maddesine istinaden yüklenici firma hakkında 2 (iki) yıl süreyle ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilebilmesi ile ...

Yüklenicinin görüş ve talebi; 30/09/2021 ve 31/01/2022 tarihli dilekçesinde özetle; atölye doğrultma binasının 15/09/2021 tarihinde boşaltılıp teslim edildiği, otoparkın bu alan üzerinde olduğu, otopark zemin kesiti incelendiğinde tabii...

...tarihinde tamamlandığından talebin zamanaşımına uğradığını, aynı firmanın taahhüdü altında tamamlanan (Keban-Arapkir) Ayr.-Divriği-16. Davacı yüklenici, davalı ise iş sahibidir.

...kaynaklanan nedenlerle araçların hizmet verememesi haline ilişkin sorumluluğun yükleniciye atfedilemeyeceği, dolayısıyla idare tarafından herhangi bir nedenle çalıştırılmayan araçlara hakediş ödenmeyeceğine yönelik incelemeye konu düzenlemenin 4735 sayılı Kanun’da hüküm altına alınan kamu sözleşmelerinin taraflarının, sözleşme hükümlerinin...

İşe ait sözleşmenin 25.2 nci maddesiyle; yükleniciye, sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her gün için sözleşme bedelinin %0,06’sı (onbindealtı) oranında gecikme cezası uygulanacağı, hükme bağlandığından; 27.05.2013-20.06.2013 arasındaki 24 gün için gecikme cezası kesilmesi gerekmektedir.

... kapsamında yapılacak olan 4 adet tünelin (Acar Tüneli, Alaca Tüneli, Bezirhane Tüneli, Altınpınar Tüneli) için HINIS-TÜNEL-01~04 iş kaleminin bulunduğu, birim fiyat tarifinde ... ödeme yapılabileceğine karar verildiği ve uygulamaya bu şekilde devam edildiği, ancak yüklenicinin talebi olan kazı, beton kaplama ve enjeksiyon imalatları için pursantaj oranı belirlenerek ...

...değerlendirmesi ise; İnşaat ruhsatı alınması, hafta sonu çalıştırılmayan günler, döşeme altındaki sökülecek imalatlar ve proje değişikliği konuları ile ilgili olarak iş artışı... kaynaklanan süre uzatımları ile ilgili olarak idare ile yüklenici arasında oluştuğu belirtilen anlaşmazlığın karara bağlanmasıdır.

Ancak, işin bitiminde bu devre dikkate alınmaz ve idare yükleniciden teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması için bu dönemde çalışmasını isteyebilir. ...çalışılamayacak günlerin de dikkate alınarak verilecek sürenin belirleneceğinin hüküm altına alındığı, dolayısıyla idaresince havanın fen noktasından çalışılamayacak devresinde...

...Sözleşme eki “Tesisat Mahal Listesi”nde “03.01 Elektrik Tesisatı/Kuvvetli Akım” başlığı altında “38, 751.130, 3 Faz Giriş 3 Faz Çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı.250 kVA 20 Dakikaya... Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.” hükümleri yer almaktadır.