maddesi ise şu şekildedir: “Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmemesi hâlinde gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin …. Kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları...

maddesinde yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşmenin bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar... ...olmayıp sözleşmenin haksız feshi nedeniyle müspet zarar kapsamında hesaplanıp hüküm altına alınacak kâr kaybına KDV ilave edilmesi mümkün değildir (Yargıtay 15.

Yüklenicinin İdare tarafından kendisine ek süre verildiğini ve iş bitim tarihinin 10/10/2019 olarak revize edildiğini belirttiği 01/08/2019 tarihli ve 755-04 sayılı İdaresi yazısında; “Taahhüdünüz altında yapımı devam eden “E.Ü.

...tarihinde başladığı, yurt dışı görevlendirmelerdeki gecikmeler ile davacı şirketin yük altında eğilme sıcaklık deneyine itiraz üzerine hakem laboratuvar olarak seçilen TÜBİTAK... maddesinin (b) bendinde ise, Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 25.

parça numaralı 1 adet malzemenin alt ünitelerinin tedarikçi firması tarafından Covid-19 salgınından dolayı üretilemediğinden... ...ilişkin … tarih ve … Numaralı sözleşme imzalandığı, sözleşme hükümlerine göre, yüklenici tarafından yasal teslim süresi içerisinde teslim edilen ihtiyaç listesinin 7 ve...

Yüklenici aylık hak edişinde, öğün miktarlarının altında fiyat farkını ayrıca belirterek faturasına yansıtacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

...zleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53’üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin onbinde beşi oranındaki tuta... Yüklenici tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

...kısımlarında ihale konusu yemek işinin yüklenicinin kendi mutfağında hazırlanacağı, yüklenicinin işyerinin kira olması halinde noter onaylı kira sözleşmesinin aslı ile... ...sözleşmenin imzalanması öncesinde sunulması gereken belgelerin neler olduğunun hüküm altına alındığı, dolayısıyla idarelerce sözleşmenin imzalanması öncesinde ihale üzerinde...

Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır. ...sözleşmeye bağlanan bahse konu işte yaklaşık maliyetin yanlış hesaplanmasının imza altına alınan sözleşmenin yürütülmesine etki etmemesi gerektiği görüşüne, 1 sayılı...

Sözleşmenin imzalandığı tarihten 13.9.1992 tarihli 92 nolu hakedişe kadar davacı yükleniciye 16.041/1 ve 15.D.3 poz nolu imalatların bedeli yanında, bu imalatlara giren kum ... 16.041/1 ve 15.D.3 poz nolu imalatların, bu imalatlara giren kum çakılın yükleme, boşaltma ve figüre bedellerini de kapsadığı ve birim fiyata dahil olduğu, bu nedenle D.09.003 ...