Kural olarak davacı sözleşmenin bu hükmü karşısında asgari ücret artışı adı altında talepte bulunamaz. maddesi uygulanmaksızın yükleniciye ödenir” hükmünü getirmiştir.

...aşamasındaki durumunun teknik olarak biran evvel proje ve ihale kapsamında bitirilip koruma altına alınması gerekliliğinin kanaatine varmış olduğumuzu ve işin iş kalemlerinin... Yüklenicinin konuya ilişkin görüş ve talebi; 17/11/2020 tarihli ve 2020/189 sayılı dilekçesinde özetle;  

Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır.

Genişletilmiş bakım teminatı olan Munich Re 004 Klozu, iki hususu teminat altına almaktadır Birincisi, yapı sözleşmesinin bakım devresini düzenleyen hükümleri uyarınca, bir veya birden çok yüklenicinin, bakım faaliyetleri sırasında, sigorta konusuna verdikleri kayıp ve zararlar teminat kapsamına alınmıştır.

İlgi yazı ekinde gönderilen bilgi, belgeler incelendiğinde; Anlaşmazlığın, yüklenicinin karma sözleşmenin anahtar teslimi götürü bedel kısmında yer alan, şehir merkezi ... mevcut sistemdeki pompalar olduğu, yerlerine teknik şartname ve imalat tanımları adı altında düzenlenen belgede tarif ve açıklamalarına yer verilen dikey milli pompaların yapılacağını ...

proje maliyetinin % 10’undan az olamaz ve başlangıçta daha sonraki yıllar için programlanmış olan ödenek dilimleri sonraki yıllarda azaltılamaz. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 550 (BeşYüzElli) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır.

İdarenin görüş ve değerlendirmesi; Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin “Geçici hakediş raporları” başlığı altındaki 39 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “Geçici hakediş raporları yüklenicinin başvurusu üzerine, sözleşme veya eklerinde aksine bir hüküm bulunmadıkça her ayın ilk beş işgünü içinde düzenlenir...

Bu kapsamda revize edilen iş programına yüklenicinin kusuru nedeniyle uyulmadığı takdirde ikinci fıkraya göre işlem yapılır. ...ödettirilmesine, Anılan Kanun’un 55’inci maddesi uyarınca işbu ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy...

...sözleşme bedelinin %0,06’sı (onbinde altısı) oranında gecikme cezası uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Belediyesi ile Yüklenici …. ) Yüklenici tarafından yapılmış işleri geçici kabul bakımından incelemiş ve aşağıdaki yazılı hususları tespit etmiştir.

Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır. Genel Teknik Şartname” başlığı altında; “…