...teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Altınpark Yüzme Havuzu Yapım İşi”nde; 2021... ...yapılan imalatlar için düzenlenen geçici hakedişlerin de zamanında ödenmediği, bu durumun... ...olunduğu, 2021 Yılı bütçe ödenek tutarının yükleniciye tebliğ edilmediği, 2021 Yılında...

...düzenlemeye yer verilmesinin zorunlu olduğu hüküm altına alınmıştır. ...sonrası hizmetleri verileceğinden gerekli giderler yükleniciye ait olup teklif fiyata dahildir.” düzenlemesinin... ...saatler dışında kalan zamanlarda da mutfak işlerine yardımcı olmakla yükümlü olduğu...

...davanın yükleniciye ihbar edilmediği, böylelikle yükleniciye kusur verilemeyeceği, anlaşıldığından... maddesinde hüküm altına alınan tazminatı isteme hakkını elde eder. ...eserin tamamlanması için iş sahibine düşen işleri yapmaktan kaçınması, tek başına kusur...

...yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işlerin tasfiyesi başlıklı 28. ...hakedişinden sözleşme bedelinin %0,06 (onbinde altı) oranında gecikme cezası kesileceği, günlük... ...şart isteme hakkını saklı tuttuğuna dair yükleniciye ulaştırdığı bir beyanı da bulunmamaktadır...

...nedeniyle işin ifasında zorluklar yaşandığını, alt yapı projelerinde hatalar bulunduğunu, idare... ...feshi, tasfiye ve teminatın gelir kaydedilmemesi işlerinde mevzuata aykırı bir yön bulunmadığını... ...çıkıldığını ve kalan işin başka bir yükleniciye ihale edilmesi neticesinde 3.251...

Altyapı işi ihalesinin dava dışı ... ...zorunluluklarının bulunması nedeniyle hatalı kazı işlerinin üzerine boru döşenmesine davalı... ...sözleşmedeki imalâtların davacıdan önce başka bir yükleniciye ihale edildiği, daha sonra ihalenin...

...demirbaşların karşılıklı tutanak tutularak yükleniciye teslim edileceği, yükleniciden ayrıca... ...düzenlemeye yer verilmesinin zorunlu olduğu hüküm altına alınmıştır.

...sözleşmede bulunmayan ve fiyatı belli olmayan işler için yapılan yeni birim fiyatın, uygulama... ...uyarınca işbu İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu...

...sağlıklı bir şekilde hesaplanamayacağı ve yükleniciye ödenemeyeceği anlaşıldığından... ...ilişkin düzenlemeye yer verilebileceği hüküm altına alınmıştır.