İçmesuyu Projesi İşi kapsamında kullanılmadığı halde işe ait son hakedişte yeni birim fiyat yapılarak ...

Mezarlıkta Duvar ve Tel Çit Yapılması” işinde; geçici hakedişlerin geç ödenmesi sebebi ile verilen süre uzatımlarına istinaden hazırlanan revize iş programı hususunda yüklenici ile idare arasında oluştuğu belirtilen anlaşmazlık hususunda Kurulumuz kararı talep edilmektedir.

Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nin “Hakediş Raporu” başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde; “Yapım İşleri Hakediş Raporu: Bu rapor, yapım işlerinde yükleniciye ödenecek ara ve kesin hakediş tutarının hesaplanmasına esas olan belgelerden oluşur.

11.2.Hakediş raporları, bu Sözleşmenin eki olan Yapım İşleri genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak her ayın ilk beş günü içinde düzenlenir.

Tüm ara hakedişlerde fiyat farkı yer almış ve bunlarla ilgili ödemeler de yapılmıştır.

İkame araç ve iş makinelerinin temin edilmesine kadar geçecek süre puantajda belirtilecek ve o günler için araç ve iş makineleri çalışmadı olarak gösterilecek ve hakedişten düşülecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Dosya kapsamından; ara hakedişlerde ödemenin sözleşme eki 1995 yılı birim fiyat cetvelindeki birim fiyatlarla yapıldığı, davacının davalı idarece kabul edilmeyen itirazlarını kesin hakedişe itiraz dilekçesinde tekrarlayarak birim fiyatın düzeltilmesini ve bu suretle doğacak alacağın ödenmesini istediği anlaşılmaktadır.

...taraflarına ödenmesinin 14 nolu hakedişte talep edildiği, idaresince proje bedellerinin hakedişten çıkarıldığı, bu duruma 15/01/2018 ve 16/10/2020 tarihli dilekçeleri ile itiraz edildiği, idare talimatı ile taraflarınca yapılan ve onaylanan projelerin bedellerinin taraflarına ödenmesi gerektiği yönündedir.

Ancak 2 no.lu hakediş dışındaki diğer tüm hakedişlerde; 1 adet “9 m3 1700 su kapasiteli kaldırım süpürge aracı” için … TL birim fiyattan, 2 adet “hidrostatik vakumlu kaldırım süpürge (5000 Lt su kapasiteli) aracı” için de … TL birim fiyattan ödeme yapılmıştır.