... sayılı dosyası üzerinden yapılan tespitte tamamlanan kısım için müvekkilinin 235.114,91 TL hakediş alacağı bulunduğunun belirlendiğini, yeniden yapılan ihalede muhtemelen ek talepler olduğundan ... asılsız olduğunu, süre uzatım taleplerinin karşılanmadığını belirterek, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

...durumlarının ortaya çıkması halinde sözleşme bedelinin %0,01’i tutarında para cezasının uygulanacağı ve aylık hakediş miktarından kesileceğinin düzenlendiği, yine anılan düzenlemeler kapsamında bu hallerin ardı ardına veya aralıklı olarak 7 defadan fazla tekrar edilmesi halinde ise 4735 sayılı Kanun’un 20’nci maddesinin (b) bendine göre protesto...

...düzenlenen kesin hakediş ile birlikte işin sonlandırıldığını, fiyat farkı kararnamesine göre 01.01.2008 ile 30.09.2008 tarihleri arasında kullanılan malzemeler için fiyat farkı ödendiğini ancak 30.09.2008 tarihinden sonra kabulü yapılan çelik borular için ilave fiyat farkı verilmesi mümkün olmadığını açıklayarak davanın reddine karar verilmesini...

Bu gibi hallerde hakediş raporlarına, proje ve şartnamelerde gösterilen veya yazılı talimatla bildirilen boyutlara göre hesaplanmış miktarlar yazılır.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından,işin geçici kabulünün yapıldığı, kesin hakedişin düzenlenerek ihtirazi kayıt konulmadan kendilerine ödendiği, davalı idarece eksik ve kusurlu işler yönünden yapılan harcamaların belgelendirilemediği ileri sürülmektedir.

...yükleniciler tarafından ihale konusu işin ne kadarlık kısmının yapıldığı ve söz konusu alt yüklenici iş deneyim belgesinin düzenlemesine dayanak teşkil eden tüm belgeler (yüklenici ile yapılan sözleşme, ek sözleşme yüklenici ile yapılan sözleşmeye ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, SMMM, YMM veya vergi dairesi onaylı suretleri, hakediş...

... kavuşturulması gerektiğini, davalının, huzurdaki davanın açılmasından sonraki süreçte hakediş icmallerini ve ödemeleri dava konusu talepleri doğrultusunda fiyat farkını katarak yaptığını ... hükmünde sayılması gerektiğini beyan ederek kararın kaldırılarak davanın kabulüne karar verilmesini talep etmiştir.

... istinaden eksik evrakların 22.09.2016 tarihinde tamamlanarak idareye yazı ekinde verdiğini, hakediş düzenlenmesi sırasında 01.09.2016 – 22.09.2016 tarihleri arasında 21 günlük teknik ... personele ait taahhütname ve eklerini idareye sunduğundan 01.09.2016 ve 22.09.2016 tarihleri arasında 21 günlük ceza kesilmesi kanaatiyle ceza kesildiğine, İlişkin bulunmaktadır ...

Söz konusu Daire kararı, Temyiz Kurulunun 09.02.2016 tarih ve 41456 tutanak nolu kararı ile esastan bozularak ilgili daireye gönderilmiştir. ...tutarı (TL), B : 0,90 katsayısını, Pn: İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hakedişte, fiyat farkı hesabında kullanılan temel indeksler ve güncel indeksler ile a1, a2...

...yükleniciye bu konuda bir cevap verilmemesi üzerine iş programı gereğince işin yapımını, belediyece sürekli olarak konut alanında oturanların şikayetleri neticesinde uygulanan yasaklarla birlikte devam ettirmek zorunda kaldıklarını, Velev ki işe ait hakedişler incelendiğinde inşaat yasaklarının olduğu (15.05.2013 - 15.10.2013) döneminde işin tamamen...