İhale aşamasında da, yüklenici tarafından imalat yapıldıktan sonra da alınması mümkün olmadığı için bedeli tespit edilemeyen bir belgenin yüklenici hakedişinden düşülmesi mümkün değildir.

...davasında ruhsat alımındaki gecikme, numunelerin incelenmesinde geçen süre, hakedişlerdeki gecikme, anıtlar kurulunca projenin onaylanmasındaki gecikme, çalışılmayan günler ve iş artışı nedeniyle süre uzatımına hak kazanılıp davalı iş sahibince verildiği ve bunun sonucu olarak işin yapım ve teslim süresinin uzaması nedeniyle sabit birim fiyat...

Asıl ve birleşen davalar, ödenmeyen hakediş bedelinin tahsili, iade edilmeyen avans ve kesin teminat mektuplarının iadesi... aleyhine açılan asıl davanın kısmen, birleşen davanın ise kabulüne dair verilen karar, davacı ve davalı ... tarafından temyiz edilmiştir.

...boyunca alınacak test sayısının artacağı, yeni SUT puanı ve sözleşmede yer alan birim fiyatların çarpılması ile hakediş ödemesi yapılacağından idarenin ödeyeceği birim test-TL fiyatının düşeceği, bunun da yükleniciyi zarara uğratacağı, İhale dokümanında “İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır...

...katsayısına (Pn) bölünerek bulunan fiyatı, iş kaleminin miktarı ile çarpılır ve bulunan tutar hakedişteki sözleşme birim fiyatları ile yapılan işler sütununa dahil edilerek yeni... TL’nin sorumlulardan müştereken ve müteselsilen tazminine karar verilmiştir. TL kamu zararının, sorumlularına ortaklaşa ve zincirleme ödettirilmesine, …”

Güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı arasındaki fark yükleniciden tahsil edilir. Hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde, alıkonulan tutar gelir... İdare ile Yüklenici arasında akdedilen …..

...uygulanmakta olan (Pn) değeri” ifadesinden, iş bitim tarihinden önce düzenlenmiş en son hakedişte uygulanmakta olan endeksin dikkate alınarak işlem tesis edilmesi gerektiği, Görüşlerine 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 112 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (ç) bendine istinaden 01/12/2021 tarihinde...

maddesiyle; kazaya karışan bir araç için yapılan ödemenin sorumlusuna rücu edilmediği gerekçesiyle … TL’nin tazminine ilişkin hüküm tesis edilmiştir.

TL ile ilgili olarak, Temyiz Kurulu’nun 27.11.2019 tarih ve 46968 tutanak sayılı kararıyla, .. .’e münferiden ödettirilmesine karar verilmiştir.