Yüklenicinin görüş ve talebi; Sözleşme ekinde bulunan özel birim fiyat tarifleri ile birim fiyata dahil olan giderlerin neler olduğu ve işin nasıl gerçekleştirileceğinin ayrıntılı olarak belirtildiği, buna göre taahhütlerinin belirlenen güzergahta...

...talebine ilişkin 07/07/2021 tarihli ve 2021/164 sayılı Kurul Kararı ile ilgili olarak, yüklenicinin 16/09/2021 tarihli ve 189156 sayılı dilekçesinde belirtilen gerekçelerle...

Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 420 (DörtYüzYirmi) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır.

Mevcut ulaşım yolunun bakım ve onarım masrafları işin sonuna kadar yükleniciye ait olacaktır. yükleniciye aittir” ,

İdare, bu personel hakkında gerekli incelemeyi yaptıktan sonra kabul edip etmediğini on gün içinde Yükleniciye bildirir. Yüklenici, 23.3.

Yüklenici, fiyat uyuşmazlığı hakkındaki Yüksek Fen Kurulu kararını beklemeden idare tarafından tespit edilmiş fiyat üzerinden işe devam etmek zorundadır.

Taraflar arasında düzenlendiği ihtilâfsız olan sözleşmenin 26.2.1 maddesinde yüklenicinin işi süresinde bitirmediği takdirde sözleşme bedelinin “onbinde üçü (%

...süre uzatımı verilmesi ve harcanamayan yılı sözleşme ödeneğinin aktarımı konusunda yüklenici ile idare arasında oluşan anlaşmazlığa ilişkin Kurulumuz kararının bildirilmesi...

Yüklenici bu sürelerde faaliyette bulunamadığı gerekçesiyle süre uzatımı isteyemez.” ,

2-Davacı yüklenici ile davalı ... Sözleşme gereğince davacı yüklenici işe başlamış edimini kısmen ifa etmiştir.