...gruplarının bedelleri ile 21 inci maddeye göre sözleşme kapsamında yaptırılacak ilave işlerin bedelleri, ikinci fıkrada... ...girdisi kullanımı söz konusu olan, mahiyet ve yapı tekniği bakımından benzerlik gösteren iş kaleminin anlaşılması...
bakım sorumluluğu kapsamı - Arama Sonuçları
...kullanılmak üzere, aşağıda ayrıntılı olarak miktarları verilen, bakım-onarım, kasko, OGS, muayene vs. ...ilişkin olarak 2021/200 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu...
...sektörde gerçekleştirilen tek sözleşmeye dayalı sözleşme kapsamında malzemeli yemek hizmeti verildiği ve verilen yemek... ...mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işleri,… ifade eder.” hükmü...
...Süresi” başlıklı 7 nci maddesi incelendiğinde, sözleşme kapsamında yapılması gereken tesisler için birden fazla yerde... ...yapılmamasından kaynaklandığını, bu konuda kendilerinin bir kusuru ve sorumluluğu bulunmadığını iddia ederek kesilen gecikme...
...Süresi” başlıklı 7 nci maddesi incelendiğinde, sözleşme kapsamında yapılması gereken tesisler için birden fazla yerde... ...yapılmamasından kaynaklandığını, bu konuda kendilerinin bir kusuru ve sorumluluğu bulunmadığını iddia ederek kesilen gecikme...
İsteklilerin ceza sorumluluğu 59. maddede, görevlilerin ceza sorumluluğu da 60. Dosya kapsamından davacı idarenin ...
Şti.’ye ihale kapsamında ödenen ... ’in sorumluluğunun uhdesinden kaldırılmasına, Harcama Yetkilisi ...
...ve yeterlik kriterleri ile ilgili değerlendirme, e-teklif kapsamında yüklü olan belgelerin ve EKAP üzerinden ilgili... ...verilmesine olanak bulunmadığı, diğer yandan, yargılama giderleri bakımından davalı idarenin sorumlu tutulmasının, adalet...
...ruya ilişkin olarak 2023/1188 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme rapor... ...yardım alınamamasından dolayı bütçemizden bu tesislerin bakım ve onarımları için yapılacak harcamalar sonrasında...
...geç fark edildiği, iş programının gerisinde kalınması sorumluluğunun Yükleniciye ait olması sebebi ile ilgili imalat... ...imalâtlar, temel ve temele bağlı olan temel üstü imalâtlar bakımından) süre uzatımı verilen 10/12/2020 tarihi ile 25...