...yazısında özetle; 2010/20945 İKN’li Sultanmurat Şehitliği Bakım Onarımı ihalesinin 19/3/2010 tarihinde yapıldığı, ihalenin... ...mücbir sebep olarak kabul edilip edilmeyeceğine karar verme sorumluluğunun 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi çerçevesinde...

...kaynaklanan nedenlerle araçların hizmet verememesi haline ilişkin sorumluluğun yükleniciye atfedilemeyeceği, dolayısıyla idare... ...aracın 13 ay boyunca kiralanması işini ihtiva ettiği, ihale kapsamında çalışacak araçların vardiya usulü çalışacağı...

...yüklenicinin ağır kusurlu bulunduğu iddia edildiğinden zaman bakımından uygulanması gereken mülga 818 sayılı Borçlar... Dosya kapsamından, dava konusu ...

...dava şartları, delillerin toplanması ve hukukun uygulanması bakımından da hükmün bozulmasını gerektirir bir neden bulunmamasına... Bu kanun kapsamında Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi düzenlenmiş, anılan şartnamenin 1.

maddesinde, hizmetin, Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma... ...karşılanması ile kaynakların verimli kullanılmasını sağlama sorumluluğu birlikte değerlendirilmelidir.

...göre davacının tüm, davalı iş sahibinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiş... Davacı, davasında davalı idarenin sorumluluğunda olan nedenlerle işi süresinde bitiremediğini...

...idare tarafından,temyize konu Mahkeme kararında usul ve esas bakımından hukuka aykırılık bulunmadığı gibi davacıların... ...hâlleri dışında, usulüne göre sözleşme yapmayanlar' kapsamında değerlendirilerek 6 ay süreyle ihalelere katılmaktan...

...tacir olan davacı şirketin üzerine düşen dikkat ve özen sorumluluğunu yerine getirmemek suretiyle ihalesini aldığı... ...sayılı yazıyla, fesih talebinin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında Hazine Bakanlığı’nca değerlendirileceği, fesih...

...sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62’nci maddesinde; bu Kanun kapsamındaki idarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım... ...çıkılabileceği hükmü altına alındığından yapılan işin bakım, onarım, yenileme ve sıfırdan projelendirilemeyip, mevcut...

...Kanununun “Kamu Zararı” başlıklı 71 inci maddesi hükümleri kapsamında, kamu zararından ve mali sorumluluktan bahsedilebilmesi... ...belirlenemediğinden meydana gelen kazaya bağlı olarak ortaya çıkan bakım onarım bedelinin sorumlusuna rücu edilmemesi işleminin...