...malzeme ocağı ve depo-döküm sahası belirlemenin yüklenicinin sorumluluğunda olduğu, KGM/15.006/A/AN ve KGM/17.002/K-H/AN... ...İdarenin yazısı ve eklerinden; Yüklenicinin, sözleşme kapsamında yapılan kazının döküm yeri ile taş duvar imalatınd... Bölge Müdürlüğü’nün (Haydarpaşa-Demiryolu Bakım Servis Müdürlüğü) 25/03/2022 tarihli ve E-94635 sayılı...

... ve 4635/2 sayılı kararında; yer tesliminin iklim şartları bakımından çalışılmayan devrede ya da ertesi yılda yapılması durumunda ... zamanında yapıldığının söylenemeyeceği gibi, bunu idarenin sorumluluğu dışında bir olay olarak değerlendirmenin de mümkün olmayacağının belirtildiği ve olayın idarenin sebebiyet verdiği haller kapsamında değerlendirildiği, Bu gerekçelerle; kullanılamayan 2021 ...

...olmadığına karar verilmesi sözleşmeden kaynaklanan hukuki sorumluluğu ortadan kaldırmaz. ...haliyle kesinleşir, yüklenici ara hakedişlere giren imalatlar bakımından talep ve dava hakkını kaybeder, idare lehine... ...tamamlanamamasının davalı idarenin kusurundan, yani sözleşme kapsamı dışında bulunan elektromekanik işlerin davalı idarece...

maddesi karşısında bu iş kapsamında teknik personel olarak değerlendirilmesinin mümkün... ...sorumluluğu ilkesi nedeniyle mevzuata uygun sözleşmenin uygulanması bakımından sorumluların idareyi zarara uğratıcı kasıt... ...konusu Yönetmeliğin “Kontrol Mühendisi: Görev, Yetki ve Sorumluluğu” başlıklı 10 uncu maddesinin “Şantiye defteri...

...istisnaları dahil) ile bu Kanundan istisna edilen düzenlemeler kapsamında gerçekleştirilen ihaleler sonucunda imzalanan... ...yapılacağı yere, kullanılacak her türlü malzemenin nitelik bakımından yeterliliğini incelemiş, kabul etmiş ve bu suretle... ...programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi...

...için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmenin isteklinin sorumluluğunda olduğu, isteklinin işin yapılacağı yeri ve... ...dava şartları, delillerin toplanması ve hukukun uygulanması bakımından da hükmün bozulmasını gerektirir bir neden bulunmamasına... ...geçen dosyanın temyiz incelemesi yapılır iken bu incelemenin kapsamı ve ilkeleri ortaya konulmalıdır.

...etmeleri halinde sözleşmenin imzalanabileceği, ancak istekliler bakımından teklif geçerlilik süresinin dolmasından sonra... Ancak, Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere... ...Aynı Kanun’un “Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu” başlıklı 44’üncü maddesinde “İhale üzerinde...

...hükmünün sözkonusu tutar bakımından kaldırılması, fiyat farkı bakımından ise hükmün bozularak dosyanın Dairesine iadesinin... ...programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi... ...Bakanlık ve Belediye tarafından işin yapıldığı İlçeyi de kapsamına alan turizm mevsimindeki inşaat yasağının, işin...

...yapılacağı yere, kullanılacak her türlü malzemenin nitelik bakımından yeterliliğini incelemiş, kabul etmiş ve bu suretle... ...gösterilen su yalıtımı ile ilgili iş kalemlerinin ise sözleşme kapsamında olduğundan idaresince bu imalatların yaptırılmaması...