...yapıldığı ancak İdaresince yapı ruhsatı alınması için 14.05.2020 tarihinde ilgili Belediyesine başvuruda bulunulduğu ve 16/06/2020 tarihinde inşaat ruhsatının alındığı, Temmuz ayında... ...durdurduğunu yükleniciye tebliğ etmesi gerektiği, bu durumun yükleniciye süre uzatımı hakkı oluşturduğu, dolayısıyla YİGŞ’nin “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı...

...Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Kararın Projelerin üstlenilmesi başlıklı Ek 1. ...taşımadığı görülmekle birlikte, pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ihalelerde idari başvuru zorunluluğu bulunmadığından davacı şirketin doğrudan dava açabileceği anlaşıldığından...

...olarak idare ile yüklenici arasında anlaşmazlık oluştuğu belirtilerek, belirtilen konular hakkında anlaşmazlığın karara bağlanmasıdır. ...getirilmesinin geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tamamen imkânsız hale geldiğine ilişkin başvurular, yükleniciler tarafından bu durumun belgelendirilmesi suretiyle sözleşmenin...

...de; Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 32’nci maddesinde; “Muhasebe yetkilileri, idarelerce ilgili kanunlarına... Özel Kalem Müd.) tarafından söz konusu hükme karşı temyiz başvurusu yapılmıştır.

...alınarak görüş oluşturulamayacağı, Görüşüne, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 112 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (ç... Yüklenicinin görüş ve talebi; Yüklenicinin 10/03/2022 tarihli dilekçesi ile idarenin başvuru yazısında özetle; yeniden düzenlenen 07/03/2022 tarihli iş programında, harcanan...

...altında fiyat farkı hesaplanamayacağı görüşüne, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 112 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (ç... ...getirilmesinin geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tamamen imkânsız hale geldiğine ilişkin başvurular, yükleniciler tarafından bu durumun belgelendirilmesi suretiyle sözleşmenin...

...bulunmadığı ve bu durumun teklif verilmesine engel bir durum oluşturmadığı, bu nedenle de başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. ...Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiştir. 

...sorumluluğun tamamen idaresinde olduğu görüşüne, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 112 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (ç) bendine... ...şantiye suyu aboneliği için yüklenicisi tarafından İZSU Bergama Şube Müdürlüğü’ne başvuru yapıldığı, Abonelik yapılabilmesi için 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 23 üncü...

Açıklanan nedenlerle, davacının istinaf başvurusunun kabulü ile ... ...belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin gereği görüşüldü: HUKUKİ DEĞERLENDİRME : Bölge...