... yazı ve ekleri incelendiğinde; İşin yer tesliminin 11/11/2019 tarihinde yapıldığı, süresinin 1600 gün ve ilk iş bitim tarihinin 29/03/2024 olduğu, bununla birlikte işe ait sözleşmenin ... başvurulmasını talep etmesi üzerine idaresinin, Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı’na başvuruda bulunduğu, Görülmektedir.

fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir. ...yasaklama işleminin sebebinin davacı şirketin nitelikleri belirtilen kalitede kömürü süresi içinde davalı idareye teslim etmemiş olması olduğu, bu bağlamda davalı idare...

... peyzaj, tesisat ve elektrik olmak üzere 247 adet iş kalemi/iş grubunun yer aldığı, işin süresinin işyeri teslim tarihinden itibaren 300 gün olduğu,  İhale onay belgesi ekinde yer ... indirildiği ihaleye 6 isteklinin teklif verdiği, 23.05.2024 tarihli ihale komisyonu kararı ile başvuru sahibi dâhil 2 isteklinin teklifinin “geçici teminat mektubunun uygun olmadığı” gerekçesi ...

...getirilmesinin geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tamamen imkânsız hale geldiğine ilişkin başvurular, yükleniciler tarafından bu durumun belgelendirilmesi suretiyle sözleşmenin... b) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.”,

Proje değişiklikleri işin süresini etkileyecek nitelikte ise yüklenicinin bu husustaki süre talebi de idare tarafından... ...üncü fıkrası hükmü gereği başvuru sürecinde yüklenicinin ihale dokümanları ile ilgili başvuruda bulunmadığı, anlaşmazlık konusu gazbeton duvar üzerine alçı sıva imalatı...

Başvuruya konu ihalenin Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi tarafından... ...hesaplanacağının belirtilmiş olması gerektiği, ayrıca aynı fıkranın a bendine göre sözleşme süresi 365 takvim gününü aşan hizmet alımlarında tüm girdiler için fiyat farkı hesaplanacağına...

fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir. ...Alımı)'' işi ihalesi uhdesinde kalan davacının mücbir sebep hâlleri dışında süresi içerisinde sözleşme imzalamadığından bahisle 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu'...

Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak: … md.; yürürlük: 26.03.2022) Ancak, sözleşme süresi 365 takvim gününü aşan bu hizmet alımı ihalelerinde fiyat farkı hesaplanacağına...

...cezasının düzenlenen hakedişlerden kesilemediğini, bu nedenle tahsilat için hukuki yollara başvurulduğunu ve dava açıldığını ifade etmişlerdir. Ancak müteahhit firma kendilerine süresinde yer teslimi yapılmadığı iddiasıyla gecikme cezasını ödemekten kaçınmaktadır.