çalışılmayacak günler , Geçici kabul , havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan , işin bitim tarihi , süre uzatımı

Dairesinin 4.2.2016 tarih ve 303 karar nolu kararı) Havanın fen noktasında çalışılmayacak döneminden farklı, diğer zamanlarda ortaya çıkan meteorolojik olaylar sebebiyle, sözleşme konusu işin yapılamaması durumunda, bu günler için süre uzatımı verilmesinin mümkün olduğu.

Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışılmaya uygun olmadığı günler 15.12-01.04 tarihleri arasındaki 108 (yüzsekiz) gündür.

anormal mevsim koşulları , aşırı yağış , havanın fen noktasında çalışılmayan günleri , kar yağışı , mücbir sebep

günlerde dağıtılmak üzere giyim eşyası ve hediye kartı satın alınabileceği anlaşılmaktadır.

uygulamalarda, cumartesi ve pazar günleri ile tatiller dahil edilmeden yer teslimi yapılan güne iş günü olarak işin süresi eklenmelidir.

Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler 15.11.2021 - 15.04.2022 tarihleri arasındaki 151 (YüzElliBir) gündür.

...hakedişlerdeki gecikme, anıtlar kurulunca projenin onaylanmasındaki gecikme, çalışılmayan günler ve iş artışı nedeniyle süre uzatımına hak kazanılıp davalı iş sahibince...