Gecikme cezasının ise tüm bedelden değil, sadece eksik iş bedelinden kesilmesi gerektiği yönündeki kararı onadı.

Dairesinin 23.2.2023 tarih ve 10896 sayılı kararında, teknik personelin meslek odası kayıt belgeleri teknik personel taahhütnamesi ve diplomalar ile birlikte idareye sunulmamış olmakla birlikte, teknik personelin meslek odası kayıtlarının bulunduğu anlaşıldığından ceza kesilmesine gerek olmadığına hükmedilmiştir.

Sorumlunun İtirazı: Zararın Kaynağı Yüklenicidir Tazmin kararı çıkan kamu görevlisi (sorumlu) adına avukatı temyiz dilekçesinde, kamu zararına sebebiyet verenin, malları zamanında teslim etmeyerek ceza kesilmesine neden olan yüklenici firma olduğunu iddia etmiştir.

Yükleniciler için ders: İdareden alınan bir süre uzatımı kararının sözleşmeye aykırı olması (örn: çalışılmayan günlerin hatalı eklenmesi), bu karara güvenerek işin geciktirilmesi durumunda, denetimlerde bu kararın iptali ve geriye dönük gecikme cezası kesilmesi riski taşır.

...tespitler göz önüne alındığında, geçici kabul itibar tarihi olarak belirtilen tarihin tutanağın tanzim edilme tarihi olduğunun anlaşıldığından, bu yönüyle gecikme cezası kesilmesine gerek olmadığı, kararları verilmiştir.

md., yürürlük: 18/08/2019) Yüklenici sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.

Yargıtay'dan Emsal Karar: İhtar Çekmeden Kesilen Gecikme Cezası Geçersizdir! Yanlış maddeye dayanan veya usulsüz bir ihtar, ceza hakkını düşürebilir.

Günlük %1 Gecikme Cezası Sözleşme Bedelini Aştı: Sayıştay'dan Emsal 'Hakkaniyet İndirimi' Kararı! maddeye dayanarak bu cezayı takdiren indirebilir.