KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı tarafından savunma verilmemiştir. ...veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlayacağı...

ÖZET : Dava; eser sözleşmesinden kaynaklanan ilave iş bedelinin tahsili istemine ilişkindir.  ...yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve bozmanın şümulü dışında kalarak kesinleşmiş...

Uyuşmazlıkta, davacı şirketin 4734 sayılı Kanun'un 10. ...borcu olduğu, dolayısıyla ihaleye katılamayacak durumda olmasına rağmen ihaleye katıldığı görülmektedir.

Davacı F1 İnşaat AŞ. ...dahil bulunduğunun yazılı olduğunu, bu poz tarifinde yazılı olmasına rağmen kum, çakıl yükleme, taşıma ve boşaltma... ..Davacı vekili, imal edilecek betonda kullanılacak kum, çakıl vs.

...öngörülen bedelin 2014 yılı fiyatlarıyla 302.988,00 TL olmasına rağmen bu bedel hazırlanan teknik raporda 2014 yılı... DAVA Davacılar vekili dava dilekçesinde; D.S.İ.

...tevkifatının yükleniciden tahsili, birleşen 2010/188 Esas sayılı davada ise teminat mektubunun güncellenmesi nedeniyle oluşan... ...bozma kararı gereğince inceleme yapılarak hüküm verilmiş olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına...

...öngörülen cezai şartın ifaya eklenen cezai şart niteliğinde olması nedeniyle, ancak asıl borçla birlikte istenebileceğini... Uyuşmazlık, dava konusu edilen gecikme cezasının niteliği ve istenebileceği süreye ilişkindir.

...sözleşmenin ifası aşamasına ve sona erdirilmesine ilişkin olmasının yanı sıra her hâlde doğuracağı sonuçların ve... Dosyanın incelenmesinden, davalı idarece gerçekleştirilen ...

Belirtilen gerekçelerle dava konusu işlem hukuka uygun bulunarak davanın reddine karar verilmiştir. ...merkezinin Van ilinde, ihale makamının merkezinin ise Ankara ilinde olması sebebiyle ulaşım sıkıntısının olabileceği, süre...

Sulh Hukuk Mahkemesinde açılan tespit davasında ve Ankara 23. ...sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan işlemin iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince; uyuşmazlık konusu ihalenin...