İş Ortaklığına ait teklifin her iki firmanın da yeterlik bilgileri tablosunda iş deneyimine ilişkin bilgilere yer vermediği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin USAL Yapı Dek.

...komisyonu kararına göre başvuru sahibi istekli dahil istekli 5 isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, başvuru sahibinin idareye şikayet başvurusu üzerine alınan 26.06.2024 tarihli ihale komisyonu kararıyla başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alınmasına yönelik düzeltici işlem belirlenmesine kararı verildiği, bu haliyle...

... 39 gün, Temmuz ayı içerisinde hafta sonu çalışılması istenmeyen 8 gün, proje kapsamı dışında bulunan temel alt imalatları için 20 gün ile güçlendirme projesinde mevcut laminat döşeme ... toplamda ise 79 gün sürenin süre uzatımı olarak verilmesi gerektiği, İdaresinin görüş ve değerlendirmesi ise; İnşaat ruhsatı alınması, hafta sonu çalıştırılmayan günler, döşeme altındaki ...

Ancak, bu şekilde bir değerlendirmenin kabul edilmesi durumunda, yüklenici ile taşeronu arasında cereyan eden olayların dışında olan İdarenin, tarafların hangi gerekçelerle söz konusu faturaları düzenlediklerini bilemeyeceği, bir aşırı örnek...

...devredilmesi durumunda yüklenici, fesih veya devir tarihine kadar gerçekleştirdiği imalatlar dışında idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Aksi bir değerlendirmede, kanun koyucu maliyetlerdeki fiyat artışını peşinen kabul ettiğine göre...

...53.838.344,28-TL olarak belirlendiği, 25 istekli tarafından teklif verilmesine karşın bunlardan 5 tanesinin yeterlik değerlendirmesi neticesinde uygun görülmeyerek değerlendirme dışı bırakıldığı, 8 istekliden aşırı düşük teklif açıklaması talep edildiği, verilen süre içerisinde aşırı düşük teklif açıklamasına cevap vermeyen...

Noksan soruşturmayla ve hatalı değerlendirmelerle yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamış, kararın bozulması uygun bulunmuştur. ...isabetsizlik bulunmamasına göre davacı ve davalı vekilinin aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan tüm temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

Bu hususlara ilişkin olarak söz konusu maddeler dışındaki ve ihale dokümanındaki diğer düzenlemeler sadece 16.1.1 inci madde kapsamında değerlendirilir. ...maddesinde anılan durumun özel aykırılık hallerinde tekrarı mümkün aykırılık hali şeklinde değerlendirmek suretiyle 10 ve 5 kez gerçekleşen hallerin yekpare olarak ağır aykırılık...

...takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir. ...borçlu bulunmadığının tesbitine karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ve yanlış değerlendirmeye dayalı kararın bozulması gerekmiştir.

Öncelikli olarak bu şekilde bir değerlendirmenin kabul edilmesi durumunda İdarenin, yüklenici ile taşeronu arasında cereyan eden olayların dışında olan taşeronun, hangi gerekçelerle söz konusu faturaları düzenlediğini bilemeyecekleri dikkate alındığında...