İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI İlk Derece Mahkemesinin 19/09/2018 tarihli ve 2016/648 Esas, 2018/634 Karar sayılı kararıyla; davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. ...Bu durumda mahkemece hükme esas raporu düzenleyen bilirkişi kurulundan gerekçeli ve denetime elverişli ek rapor alınarak, idarece teknik şartname uyarınca yükleniciye verilmesi...

Dairesinin 9.3.2023 tarih ve 10899 sayılı kararı) Birim fiyat tarifine göre, fore kazık imalatlarında yerinde bırakılması... ...kalıp (keson) yerinde bırakılacak.” denilmesine rağmen yerinde yapılan fiili ve fiziki denetim sonucunda kesonların yerinde bırakılmadığı tespit edilmiş ve bu tespit tutanağa...

Başvuruya ilişkin olarak 2024/3 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

4734 sayılı Kanunun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” “

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel İlkeler” başlıklı 5’inci maddesi uyarınca idareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

A) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihaleye katılamayacak olan belediye şirketi ……… A.Ş’nin yönetim ve denetim kurullarında …Başkanı ………

...tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 05/08/2019 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 02/10/2019 tarihinde anahtar teslim götürü...

...tarihinde onaylanan taraflarca imzalı yeni fiyat tesbit tutanağı da birlikte gözetilerek denetime uygun yeniden rapor almak, asıl ve birleşen davada sonucuna uygun hüküm kurmaktan... 2008/4481 sayılı kararı) Hatalı hazırlanan yeni birim fiyatlar yüklenici açısından kazanılmış hak teşkil etmez.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. ...şirketin adının da yer aldığı, denetimlerinde işin davacı şirket tarafından yapıldığının denetim elemanları tarafından görüldüğü ve idarenin işin alt yüklenici tarafından yapıldığından... İLGİLİ MEVZUAT: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun Alt Yükleniciler başlıklı 15.

...2012, işin süresi 90 gün ve iş bitim tarihi 29.01.2013 iken; 17.04.2013 tarih ve 3705 sayılı süre uzatımı kararı (118 gün) ile iş bitim tarihi, 27.05.2013 olarak belirlenmiştir... Geçici kabul komisyonu yapı denetim ve yüklenici firma yetkilisi ile beraber işyerine gidilmiş ve gerekli ölçüm ve incelemeler yapılmıştır.