...değişiklik yapılması idaresinin yetki ve sorumluluğunda bulunduğu, Diğer taraftan, YİGŞ’nin “İşin süresi ve sürenin uzatılması... 4) İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine...

...maddesi çerçevesinde; devlet memurlarının görevlerini ve yasal sorumluluklarını zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan... TL) karşılamadığı ve diğer bütçe tertiplerindeki ödenek ihtiyaçları da göz önünde...

1) İş için gerekli olan projelerle diğer teknik belgelerin yükleniciye tesliminde gecikme olması... 4) İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine...

...105.763,22 TL alacağın 24/06/2011 tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline dair verilen... ...itibaren 1 yıl sonrasında da kesin kabul ve ilgili teminatın diğer yarısının müvekkile iade edilmesi gerekmesine rağmen...

...davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir... Davalı iş sahibinin feshin yasal dayanağı olarak gösterdiği 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 23.

Diğer bir ifadeyle uyuşmazlığa öncelikle uygulanması gereken hükümler sözleşme hükümleridir. Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde ise genel hükümlere, yani yasal düzenlemelere gidilir.

...İşleri Genel Şartnamesinin 14 üncü maddesi ile yüklenicinin yasal süresi içerisinde yapılmış bir soru veya itiraz başvurusunun... İdari Şartnamenin “Diğer hususlar” başlıklı 48 inci maddesinin 8 inci fıkrasında...

Diğer yandan Kanun’un “Geçici teminat” başlıklı 33 üncü... ...bulunan her türlü kaynaktan yapacakları ihalelerde tek bir yasal düzenlemeye tabi olmaları, tahmini bedel baz alınarak...

Diğer yandan Kanun’un “Geçici teminat” başlıklı 33 üncü... ...bulunan her türlü kaynaktan yapacakları ihalelerde tek bir yasal düzenlemeye tabi olmaları, tahmini bedel baz alınarak...