Davacı şirket yüklenici- müşavir, davalı ise iş sahibidir. ...KDV = 2.124.000,00 TL olduğunu; bu miktarın ‰5 tutarının ise günlük 1.062,00 TL olduğunu... ...olarak ödeneceğini; davacının, işi zamanında bitirmediği için primi hak etmediği gibi gecikme...

6) Yüklenici idarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır. ...Yüklenicinin kusuru dışında harcanmayan … TL tutarındaki ödeneğin 2019 yılına aktarılması... ...Yüklenicinin, işin süresi ve varsa iş kısımlarına ait bitirme tarihleri ile yıllık ödeme miktarlarını...

alınması için uygun olan ölçülere sahip bir saha için tespit edilmiştir. ...bir kesinti olmadan ödenmesi sonucunda … TL tutarında kamu zararına sebebiyet verildiği...

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir. ...sayılı yazısı ile davacı şirketin …-TL tutarındaki damga vergisini, 11/2019 dönemi...

...istenen teknik personelin isimleri ile belgelerini (diploma, meslek odası kayıt belgesi, noterden... ...dağılım esasları ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak İdarece... Diğer Ekler şeklinde olacağı düzenlenmiştir. , İşe ait hakedişi düzenleyen ………

...tamamlanacağı anlaşılan işlerde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. ...ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i... … tarihinde yapıldığı, işin süresinin ………

...sözleşme bedelinin çarpılması sonucu bulunan tutarı (TL), Pn: İlk geçici hakedişte (n=1... 2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak: .. ...ihalede işe başlama tarihi 02.10.2023, işi bitirme tarihi ise 28.06.2024 olarak düzenlendiği...

Şirketine ait geçici teminat tutarı gelir kaydının eksik yapılması gerekçesiyle... TL’nin tazminine ilişkin hüküm tesis edilmiştir. d) İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi.

Borçların ifasına ilişkin BK’nın 68. ...hesaplandığını ileri sürerek toplam 64.769,98TL tutarındaki “gecikme cezası” bedeli kadar... ...bendine göre ihale konusu işin başlama ve bitirme tarihleri, teslim şartları ve gecikme...

...imalat bedeline karşılık belirlenecek ödenek tutarının da tespit edilerek, uzatılan süre... Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden; ödenek tespit olunmuştur. ...dağılım esasları ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak İdarece...