Yüklenicinin görüş ve talebi: 22/11/2021 tarihli ve 007 sayılı dilekçesinde özetle; TEM Doğu ve Batı tünelleri...

Bu sebeple iş sahibinin gecikme cezası istemi haksız olup mahkemece bu talebin tümden reddi gerekirken kabulü doğru olmamış, kararın belirtilen sebeplerle bozulması...

...12/2020, 24/02/2020, 22/01/2021, 17/02/2021 ve 18/02/2021 tarihli dilekçelerinde görüş ve talebi; 1- İhale dokümanı statik uygulama projesinde büyük ve küçükbaş hayvan padokları...

Yüklenicinin görüş ve talebi; Yağmur suyu uygulama projesi pissu ve yağmur suyu hatları boru hendek tip kesitinde...

Yüklenicinin görüş ve talebi; 10/03/2021 tarihli dilekçesinden özetle; işin yürütülmesi sırasında düzenlenen...

...Yüklenici, (işin/ilgili kısmın) teslim alınarak kabul işlemlerinin yapılması için bu talebini içeren bir dilekçe ile İdareye başvuracaktır.

Yüklenicinin görüş ve talebi; Teknik Şartnamenin aktif cihazlar bölümünde; kullanılacak tüm anahtarların aynı...

...edildiği öne sürülmekte ise de, davacının eyleminden dolayı yasaklanması yönündeki talebin Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü'nün … tarih ve E….

...ayrıca ayni yemek yardımı yapılması sonucu kamu zararına sebebiyet verildiğinden, sorumlu talebinin reddi ile 62 sayılı İlamın 7 nci maddesiyle verilen … TL tutarındaki tazmin...

Yüklenicinin görüş ve talebi; Anlaşmazlık tutanağından özetle; sözleşme kapsamında yapılması öngörülen...