Tasfiye edilen işe, idarenin 10/04/2020 tarihli ve 243010 sayılı oluru ile 120 gün süre verildiği, Bilirkişi raporlarında ve tasfiye tutanağında ...

...sözleşmenin 12.1 inci maddesinde yer alan “imalatların niteliği, teknik özelliği ve yapım süreleri de göz önünde bulundurulmak suretiyle gün bazında yapılması gereken iş tutarları...

...karşısında kısmi süreli çalışan işçiye, belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye farklı işlem yapamaz” belirtilen hükmü sunulmaktadır.

...Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını...

İdare … tarih ve … sayılı süre uzatım kararıyla yüklenici firmaya … gün ek süre vermiştir.

Sözleşmedeki 60 günlük süreye göre işin bitim tarihi 07.12.2019’dur.

Bu çerçevede, bilgi eksikliklerinin tamamlanması için iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir.

Teknik personel bildirimi ve belgeleri süresinde verilmediği takdirde her bir gecikme günü için günlük gecikme cezasının ½’si tutarında ceza kesilir.

Özel Daire Bozma Kararı: Yerel Mahkemenin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davalı vekili temyiz isteminde bulunmuş, Yargıtay (kapatılan) 13.

...yedi defa daha ek süre verilerek işin süresinin 742 gün uzatıldığı, ancak verilen ek sürelere rağmen şirket tarafından bildirilen eksikliklerden bir kısmının idarece giderilemeyerek...