Yanlar arasında imzalanan 17.10.2005 tarihli sözleşmenin 15.2.

Şöyleki; Taraflar arasında imzalanan sözleşmenin 25. Davalı idarece imzalanan (3) numaralı hakedişte feshedilmeyen süreye dair 10 günlük karşılığı cezanın hesaplanarak alacaktan mahsubu yerine 273 gün karşılığı 93.775,50 TL gecikme cezası uygulanması sözleşmenin yukarıdaki maddesine aykırı olmuştur.

Davacı, ihale üzerine imzalanan 22.03.2004 tarihli sözleşmede öngörülen edimin yerine getirilmemesi nedeniyle, malzemelerin teslim edilmesi gereken tarih ile sözleşmenin fesih tarihi arasındaki 51 günlük dönem için gecikme tazminatının ödetilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre davacının davalılar ile yapılan sözleşme kapsamında davalılar bünyesinde çalışan işçilere yapılan ödemeyi aralarında imzalanan sözleşme hükümlerine göre davalılardan talep edebileceği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

Taraflar arasında imzalanan 04.07.2006 tarihli sözleşmenin 24/1. arasında imzalanan sözleşmeyle, anıt heykelin heykeltıraş ...

...gerçekleştirilen ihaleler sonucunda imzalanan sözleşmelerde, COVID-19 salgını nedeniyle sözleşme konusu işin yerine getirilmesinin geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tamamen imkânsız hale geldiğine ilişkin başvurular, yükleniciler tarafından bu durumun belgelendirilmesi suretiyle sözleşmenin tarafı olan idareye yapılacaktır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 6’ncı maddesinde ifade edildiği üzere yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşme, uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden imzalanmaktadır.

... imzalandığı, bu sözleşmeden sonra 03.09.2018 tarihinde ise alt yüklenici sözleşmesinin imzalandığı, alt yüklenici sözleşmesinin idare ile yüklenici arasında yapılan sözleşmeden önce ... olması gerekmediği anlaşıldığından, başvuru sahibinin bahse konu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. 

...Planlarının Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı ihalesi üzerinde kalan davacının, sözleşmeyi imzaladığı halde taahhüdünü kanun ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediğinden bahisle 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 26.

...Kurumları Öğrenci Taşıma İhalesi kapsamında imzalanan sözleşmenin tek taraflı feshi sebebiyle davacının 1 yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin 25/11/2020 tarih ve 31315 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan işlemin iptali istenilmiştir.