...edilen … TL sözleşme bedelli … işinde; A) Sözleşme eki birim fiyat tariflerine göre ödenmemesi gereken pul, somun ve civatanın... birim fiyat tarifi , sözleşme bedeline dahil gider , teklif birim fiyat

Yüksek Fen Kurulu tarafından tespit edilen fiyatın iki tarafça kabulü zorunludur. Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Yeni iş kaleminin birim fiyatının tespit edilmesi” başlıklı 53.5.

Fiyat Farkı Açıklamaları” düzenlemesi, Teknik Şartname’nin “İşin Yürütülmesi İçin Gerekli Personel ve Araçlar” başlıklı 4’üncü maddesinde “4.1.Hizmetin yürütülmesi için gerekli işçi nitelikleri ve sayısı ile hastanelere göre dağılımı aşağıda verilmiştir.

Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

...kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş olması halinde, gerçekleştirilmesi gereken aya göre iş kalemleri ya da iş grupları için uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen iş programına uygun olarak fiyat farkı hesaplanır.

aylık ödenek dilimleri , fiyat farkı , iş programı , ödenek dilimleri , revize iş programı , süre uzatımı , yıllık ödenek dilimleri

Davalılar vekili davanın reddini istemişlerdir. Kararı, davalılar vekili temyiz etmiştir. Yemekhane Pers. ...m.) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun “Fiyat farkı verilebilmesi” başlıklı 8'inci maddesinin 3'... fiyat farkı , hizmet alım sözleşmesi , münhasıran sorumluluk , toplu iş sözleşmesi

İş programına göre ihzar edilmesi gereken aydan daha önce ihzar edilen malzemeler için ihzar edildiği ay uygulama ayı kabul edilerek fiyat farkı hesaplanır.