253 sayılı ilamın 8. maddesinde göre 26.07.2005 tarihinde ihale edilerek 19.08.2005 tarihinde sözleşmeye bağlanmış ve 24.08.2005 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanılmıştır.

Maddesiyle yer teslimi yapılmış olmakla birlikte herhangi bir imalatı gerçekleşmeyen ve yapımı tamamlanmayan ...

aynı ilam maddesinde sorumluluğu bulunmadığı halde konuyla ilgili bilgisi olduğu gerekçesiyle 42626 sayılı dosyayla (İlamın 3., 14.

Maddesi ile verilen tazmin hükmüne karşı dilekçilerin dilekçelerinde belirttiği iddia ve itirazların reddine, Daire kararının TASDİKİNE, öte yandan hükümden sonra yapıldığı belirtilen tahsilat ilamın infazı niteliği taşıdığından tahsilata ilişkin bilgilerin tetkiki için Dairesine intikal ettirilmesine” hükmedilmiştir.

esas alınır.” denilmektedir. Anılan zararların sulh yolu ile veya hükmen sorumlu memurlardan tahsil edilmesi icap etmektedir.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ 58 sayılı ilamın 1 inci maddesi ile; .. (2)Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır: a)Doğal afetler. İş Ortaklığı yükleniminde gerçekleştirilen “..

TL’nin) uygulama yılı birim fiyatı olarak kabul edildiğini, fiyata ek olarak uygulama ayı birim fiyat katsayısına (Pn)’e bölerek tekrar bir indirim uygulandığını, ilama dönüşen sorgu maddesine esas sözleşme hükmünde belirtilen hesap yönteminden farklı bir yol izlendiğini, oysa ilamda da belirtildiği gibi sözleşmenin 3.

YARGILAMA SÜRECİ Davacı İstemi: Davacı vekili; davalı idare ile müvekkili şirket arasında iki ... kesinti yapmak yolu ile tahsil edilen 64.769,98TL bedelin temerrüt tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile beraber davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

...aykırılık teşkil etmediği görüldüğünden; söz konusu 22.09.2021 tarihli ve 50175 tutanak (33892 ilam) sayılı Temyiz Kurulu Kararında KARAR DÜZELTİLMESİNE MAHAL OLDUĞUNA ve sorumlularca ortaklaşa gönderilen temyiz dilekçesindeki iddiaların kabul edilerek 43 sayılı (Asıl) İlamın 4.