eksik imza , gerçekleştirme görevlisi , kamu zararı , muhasebe yetkilisi , ödeme emri , sorumluluk
eksik imza - Arama Sonuçları
… Devamı
Sözleşmedeki sürede teslim edilmeyen projelerin verilen süreye rağmen imzasız ve eksik olduğunun tespiti üzerine yüklenicinin ihalelere katılmaktan yasaklanmasında hukuka aykırılık yoktur.
Gecikme cezası tutanağı ödeme emri belgesine eklenen bir gerçekleştirme belgesi olup gecikme cezası tutarının eksik hesaplandığı belge olduğundan ödeme emri belgesini imzalayan gerçekleştirme görevlisinin de ortaya çıkan kamu zararından sorumlu tutulması gerekir.
Kamu zararına neden olan eksik yapılan imalatlar inşaat işleri ile ilgili olduğundan hakedişi düzenleyen Elektrik Teknikeri …in sorumluluğu bulunmamaktadır. ...kararı) Kamu zararına neden olan imalatlar inşaata ilişkin imalatlar olduğundan hakedişte imzası bulunsa bile elektrik teknikerinin sorumluluğu bulunmamaktadır.
Geçici kabul , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası Eksikliklerin giderilmesi halinde geçici kabul tutanağı onaylanır. 2023/150 sayılı kararında, Taraflar arasında imzalanan 21.03.2014 tarihli sözleşmenin 8.
Ancak davacı, eksik ve kusurlu işleri 10.06.2016 tarihinde tamamlamıştır. Taraflar arasında imzalanan 21.03.2014 tarihli sözleşmenin 8. eksik iş , Geçici kabul , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası
imzalı ihbarname çekilmiş ve bu ihbarnamede de aynı hesaplama gösterilmiştir. Restorasyonu işinde geçici kabul sonrası eksikliklerin giderilmesinde gecikilen süre için eksik gecikme cezası kesilmesi sonucu oluşan ….
... nolu eksiklikler 27/09/2021 tarihinde tamamlattırılmış olup elektrik imalatlarına ait eksiklikler tamamlama raporu ektedir.” denilmesi sonrasında Geçici Kabul Tutanağının idaresince ... tarihli dilekçemde yazılı itiraz kaydı ile yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla imzaladım.
Taraflar arasında imzalanan sözleşmenin 20. Ancak bu gecikme otuz günü geçtiği takdirde idare, yüklenici hesabına eksiklerin giderilmesini kendisi yaptırabilir.
...alındığını, davalıdan eksik ve kusurların giderilerek sözleşme kapsamındaki işlerin kesin kabule hazır hale getirilmesinin istendiğini, ancak davalı şirketin herhangi bir cevap vermediğini bu nedenle söz konusu işin tekrar ihale edildiğini, ihale sonucunda başka bir yüklenici şirket ile 217.000,00 TL bedel üzerinden sözleşme imzalanıp yükleniciye...