...dilekçesinde özetle; davacının süre uzatım için başvurduğunu ifade etmesinin mahkemeyi... ...aksamamasını ve oluşan mağduriyetlerin giderilmesini teminen yüklenicilere idare... ...başvuru sonrası kendisine 5 aylık süre uzatım talebinin kabul edildiğinin... ...tasfiyesine, sözleşme gereği idareye verilen ve idarece nakde çevrilen vakıf...

...belirlenmesi hususundaki tereddüdün giderilmesine yönelik olarak alınan... ...programının Büyükşehir Belediyesine geçiş sürecinde ... 'ya 2013 yılı için ... 'ya 2013 yılı için verilen ... maddesi ile verilen tazmin hükmünün bozularak...

...838,10 TL, geçici kabul eksiklikleri için tutulan %3’lük tutardan kaynaklı... ...davada davalı vekili, yüklenicinin verilen ilave süreye rağmen işi tamamlayamadığını... İlave sürelerle birlikte toplam iş süresi 1043 güne uzamıştır. ...kabule hazır olmadığı ve bir çok eksikliklerin bulunduğu tespit edilmiş...

...müvekkilinin bir kusuru olmadığını, verilen kararın kaldırılmasını talep... ...belirtilen kararına karşı süresi içinde davalı vekili istinaf başvurusunda... ...sorumlu olduğu, bu nedenle hasarın giderilmesi için yapılan masrafların... Tarafından sürekli olarak inşaat mahallinde teknik...

...görüşü alınarak idare tarafından süre uzatılabilir. ...aksamamasını ve oluşan mağduriyetlerin giderilmesini teminen yüklenicilere... ...olumsuz görev uyuşmazlığı üzerine verilen Uyuşmazlık Mahkemesi'nin... ...yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı...

Kesin teminat mektubunun süresi ../ Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, 4734... ...sonra; alınan mal veya yapılan iş için bir garanti süresi öngörülmesi... ...kötülüğünden ve gerekse işlerin kusur ve eksikliklerinden dolayı, idarece gerekli...

...ihalelerinde fiyat farkı uygulanabilmesi için söz konusu işlerin ihalelerine... İlk derece mahkemesince verilen karara karşı davalı vekili... ...fahiş bedel olduğunu, çelişkinin giderilmesi için ek rapor alındığı...

...alındığında, idarece ihale dokümanında yer verilen fiyat farkı hesaplama formülünde... ...etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi... ...veya son başvuru tarihine on günden az süre kalmış olsa dahi gerekli düzeltme... ...gösterilmesi ve her sabit katsayı için dördüncü fıkraya göre hesaplamaya...

...yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer... İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten... ...hallerde, yaklaşık maliyet her bir kısım için ayrı ayrı olmak üzere işin tamamı... ...alınması, açılması ve belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılması” başlıklı...

...sözleşmede öngörülenden çok daha uzun sürelere ulaşması neticesinde firmanın... ...kapsamında yasaklama kararı verilebilmesi için fiil veya davranışların özelliğine... ...süre uzatımlarına rağmen bahsi geçen eksikliklerin idarece giderilemediği... ...süresinin 742 gün uzatıldığı, ancak verilen ek sürelere rağmen şirket tarafından...