...şikayet başvurusu neticesinde idarece verilen cevap yazısında, ihalede iş... ...bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin... b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için; … ...alınması, açılması ve belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılması” başlıklı... ...tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği...

süre uzatımı kararı ile 18 gün, 2. ...bağlandığı, Yüklenici tarafından verilen 10/10/2019 tarihli dilekçe ile... ...işin bitirilmesinde gecikilen 35 gün için gecikme cezası kesileceğinin...

...süre uzatımı verilmesi ve bu süreler için kesilmesi gereken gecikme cezasının... (2) Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda... ...süre belirlenir.’ İbaresine istinaden verilen sürenin 05 Ocak 2018-15 Mart...

...eklerinin incelenmesinde; İş ile ilgili verilen 30 günlük süre uzatımı kararının... ...meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı... ...üzere 50 gün süre uzatımı verildiği, süre uzatımları dâhil işin bitirildiği...

...geldiği tarihi izleyen yirmi (20) gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı... maddesi ile verilen tazmin hükmünün TASDİKİNE, karar verildi. doğal afet , mücbir sebep , süre uzatımı

İhale dokümanının yukarıda yer verilen düzenlemelerinden, şikâyete... ...idarece verilen cevapta personel ücreti için fiyat farkı verileceğinin belirtildiği... ...maliyetin ihale tarihine kadar geçen sürede değişikliğe uğradığının...

...içerisinde meydana gelen arızaların giderilmesi ile ilgili oluşan gecikmelere... Teminat Süresi” başlıklı 20 nci maddesinde; “20.1. ...sonrasında arızanın giderildiği, bu süre için 710.115,12 TL gecikme cezası hesaplandığı...

... tespit edilerek kalan eksikliklerin giderilmesi için 10 gün süre uzatımı verilmesinin ... belirlenen eksikliklerin tamamlanması için de 2 (iki) gün süre verildiği, idarenin ... tarihli yazısı ile de 2 (iki) gün süre verilen eksikliklere ek olarak söz konusu yapım ... gönderilerek, tutanakta belirtilen eksikliklerin ve bağlantı hattı projesine yönelik ...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Ordu İli... ...verilmesine rağmen iş bitirilmediği için sözleşme feshedilerek şirketin... İdare Mahkemesi'nce verilen kararda; davacı F2MadencilikMimarlıkMühendislikHiz...

...programının düzenlendiği, uzatılan sürede yapılan imalatlara fiyat farkının... ...değerlendirmesi; Yüklenicinin covid-19 salgını için süre uzatımı verilmesi talebinin... ...günlük süreye ödenek konulmadığı, verilen 100 günlük ilave süreye ödenek...